建设工程法规 及相关知识 主讲人：高唱.

Presentation on theme: "建设工程法规 及相关知识 主讲人：高唱."— Presentation transcript:

1 建设工程法规 及相关知识 主讲人：高唱

2 1Z301000 建设工程法律制度 1Z301010 建造师管理制度 1Z301011 掌握注册管理 1Z301012 掌握执业管理
2009 1Z 建设工程法律制度 1Z 建造师管理制度 1Z 掌握注册管理 执业资格证书 注册 执业 注册的相关要求 1Z 掌握执业管理 执业范围的规定，权利与义务 1Z 掌握执业工程规模标准 14个专业工程规模标准 1Z 掌握监督管理

3 习题 张某（ ），可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 A. 参加教育培训，更新知识，提高业务水平后
2009 习题 张某（ ），可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 A. 参加教育培训，更新知识，提高业务水平后 B．参加建造师资格考试，考试合格并取得执业资格后 C．取得执业资格，经单位审核批准后 D．取得执业资格，注册在一个施工资质的建筑企业 答案：D

4 2009 李工取得了一级建造师资格证书，受聘于北京某建筑施工企业（ ），现正作为河北省某高速公路项目的施工现场管理人员，按要求，李某应（ ）建设行政主管部门提出注册申请。 A. 通过聘用单位向本人户口所在地的省、自治区、直辖市人民政府 B．通过聘用单位向北京市人民政府 C．以自己的名义向北京市人民政府 D．通过聘用单位向河北省市人民政府 答案：B

5 李某2003年5月10日注册为一级建造师，2005年1月5日被吊销注册证书，按规定（ ）。
2009 李某2003年5月10日注册为一级建造师，2005年1月5日被吊销注册证书，按规定（ ）。 A. 李某的注册证书和执业印章将被注册机关收回或公告作废 B．李某终身不得申请注册为建造师 C．李某可以在2006年4月10日前申请延续注册 D．李某在2007年1月5日前不能注册为建造师 E．李某在2008年1月5日前不能注册为建造师 答案：AD

6 1Z201020 法律体系和法的形式 1Z201021 掌握法律体系 1Z201022 熟悉法的形式 建筑法、合同法 法律
2009 1Z 法律体系和法的形式 1Z 掌握法律体系 1Z 熟悉法的形式 法律 全国人大及其常委会 建筑法、合同法 行政法规 国务院 建设工程勘察设计管理条例 地方性法规 省/自治区/直辖市等地方人大及其常委会 北京市招标投标条例 部门规章 工程建设项目施工招标投标办法 国务院 各部、委 地方政府规章 省/自治区/直辖市等地方人民政府 北京市建筑工程施工许可办法

7 1Z201030 民法 1Z201031 掌握民事法律关系 民事法律关系的构成 主体：自然人、法人、其它组织 客体：财、物、行为、非物质财富
2009 1Z 民法 1Z 掌握民事法律关系 民事法律关系的构成 主体：自然人、法人、其它组织 客体：财、物、行为、非物质财富 内容：权利、义务 自然人民事权利能力和民事行为能力的区别。自然人的民事权利能力始于出生终于死亡，而民事行为能力则取决于年龄和精神健康状况。 民事权利能力 一般权利能力 出生——死亡（如：继承） 特殊权利能力 如：婚姻 民事行为能力 无民事行为能力 ≤ 10周岁，或完全不能辨认自己行为的 限制民事行为能力 10周岁~18周岁，或不能完全辨认自己行为的 完全民事行为能力 ≥ 18周岁，或16周岁~18周岁自食其力的

8 同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权等
2009 补充关于民事权利的分类的四个概念 支配权 对权利标的直接进行支配而不受他人非法干涉的权利 物权、知识产权、人身权 请求权 请求他人为或不为一定行为的权利 债权 形成权 依自己的行为，使自己与他人之间的法律关系发生变动的权利 撤消权、解除权、追认权 抗辩权 依法对抗他人请求权的权利。 同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权等 民事法律关系的变更 ——主体变更、客体变更、内容变更 民事法律关系的终止 ——自然终止、协议终止、违约终止

9 1Z201032 掌握民事法律行为的成立要件 1Z201033 掌握代理制度 委托代理——注意事项 法定代理 指定代理
2009 1Z 掌握民事法律行为的成立要件 1Z 掌握代理制度 被代理人 代理人 第三人 委托代理——注意事项 法定代理 指定代理 代理人与被代理人的责任承担 委托 授权 以被代理人名义 对代理人的代理行为负责 代理终止的原因不同 无行为能力人 限制行为能力人

10 连 带 责 任 在同一债权债务关系中两个以上的债务人中，任何一个债务人都 负有向债权人履行债务的义务
2009 在同一债权债务关系中两个以上的债务人中，任何一个债务人都 负有向债权人履行债务的义务 连 带 责 任 债权人可以向其中任何一个或者多个债务人请求履行任何比例债务， 连带责任人不得以债务人之间对债务的分担比例有约定来拒绝部分 或全部履行 连带责任人一个或多个履行了全部债务后，其他债务人对债权 人的债务即行解除 连带责任人清偿债务超过其应承担份额，有权向其他连带债务人 要求清偿

11 代 理 中 的 连 带 责 任 委托书授权不明（被代理人+代理人） 第三人明知是无权代理，而造成被代理人损失 （行为人+第三人）
2009 委托书授权不明（被代理人+代理人） 代 理 中 的 连 带 责 任 第三人明知是无权代理，而造成被代理人损失 （行为人+第三人） 代理人和第三人串通，而造成被代理人损失 （代理人+第三人） 委托代理事项不合法 （被代理人+代理人）

12 1Z301034 掌握债权制度 债的客体—— 财、物、行为、智力成果 债的发生—— 合同、侵权行为、不当得利、 连带之债—— 连带责任的特点
2009 1Z 掌握债权制度 债的客体—— 财、物、行为、智力成果 债的发生—— 合同、侵权行为、不当得利、 无因管理 连带之债—— 连带责任的特点 1Z 掌握物权制度 物权的客体—— 物 物权分类—— 所有权、用益物权、担保物权 1Z 掌握知识产权制度 知识产权—— 智力成果 特征—— 双重性、专有性、地域性、时间性

13 著作权——文学、艺术、科学作品及模型、软件等 专利权——发明、实用新型、外观设计 商标权——注册商标（有效期10年） 商业秘密
2009 知识产权的种类： 著作权——文学、艺术、科学作品及模型、软件等 专利权——发明、实用新型、外观设计 专利权的年限 商标权——注册商标（有效期10年） 商业秘密 1Z 掌握诉讼时效制度 概念 种类：普通——2年；短期——1年，四种情况 特殊——4年 最长保护期限——20年

14 普通诉讼时效 身体受到伤害要求赔偿的 延付或拒付租金的 短期诉讼时效 出售质量不合格商品未声明的 诉讼时效 寄存财物被丢失或损毁的
2009 普通诉讼时效 身体受到伤害要求赔偿的 延付或拒付租金的 短期诉讼时效 出售质量不合格商品未声明的 诉讼时效 寄存财物被丢失或损毁的 国际货物买卖、技术进出口 特殊诉讼时效 海上货物运输索赔

15 诉讼时效的计算 诉讼时效的中止： 诉讼时效的中断： 从知道或应当知道权利被侵害时计算 权利人不知道或不能知道，从权力被侵害之日起计算
2009 诉讼时效的计算 从知道或应当知道权利被侵害时计算 权利人不知道或不能知道，从权力被侵害之日起计算 诉讼时效的中止： 条件：原因、时间 中止事由消除后继续计算诉讼时效 诉讼时效的中断： 中断事由消除后重新计算诉讼时效 权利人起诉、提出要求或债务人同意履行义务

16 习题 程承包合同，在这个工程法律关系中， （ ）。 A.保证工程的质量是施工单位的义务 B.支付工程款是开发商的权利 C.工程承包合同是客体
2009 习题 某房地产开发商与某施工单位签订了工 程承包合同，在这个工程法律关系中， （ ）。 A.保证工程的质量是施工单位的义务 B.支付工程款是开发商的权利 C.工程承包合同是客体 D.开发商和施工单位是法律关系的主体 E.开发商和施工单位的权利和义务就是 这一法律关系的内容 答案：ADE

17 A.王某订立遗嘱，将自己名下的房产赠与常年照料她的邻居
2009 下列民事法律行为成立的是( ) 。 A.王某订立遗嘱，将自己名下的房产赠与常年照料她的邻居 B.未成年人签订商品房购买合同 C.建设单位和施工单位达成口头协议将工程项目发包 D.监理单位将自己接受的监理任务转让给其他监理公司 答案：A

18 某施工企业派张某到甲公司购买一批 建筑材料，张某用一份已盖有施工企业合 同章的空白合同文本与甲企业签订了购买
2009 某施工企业派张某到甲公司购买一批 建筑材料，张某用一份已盖有施工企业合 同章的空白合同文本与甲企业签订了购买 建筑材料的合同。张某在合同签订后被企 业辞退。后甲公司交货，而施工企业未付 款，双方产生纠纷，则甲公司应（ ）。 A．要求张某承担责任，支付货款 B．要求施工企业支付货款 C．因张某已被辞退，甲公司不承担责任 D．张某和施工企业共同承担责任 答案：B

19 张某受李某的委托代理，与陈某签订了合同，但由于李某在委托之时授权不明，合同最终无法履行，为此李某和陈某都蒙受了一定的损失，则（ ）。
2009 张某受李某的委托代理，与陈某签订了合同，但由于李某在委托之时授权不明，合同最终无法履行，为此李某和陈某都蒙受了一定的损失，则（ ）。 A.张某对陈某和李某的损失承担全部责任 B.李某对陈某的损失承担全部责任，张某对李某的损失承担全部责任 C.张某和李某对陈某的损失承担连带责任 D.三方共同承担陈某和李某的损失 答案：C

20 D、丁到银行取款，银行工作人员工作失误多给了丁100元 E、教师戊买彩票中了头等奖
2009 下列法律事实中，属于不当得利的是 （ ）。 A、甲在大街上捡到一个钱包 B、乙被违章的公共汽车撞伤获得8000元赔偿 C、丙将偷来的自行车卖了200元 D、丁到银行取款，银行工作人员工作失误多给了丁100元 E、教师戊买彩票中了头等奖 答案：AD

21 2009 某开发公司在与某建筑公司结算工程款时，开发公司的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，开发公司因此多付6万元。后来，在审查中发现该错误，开发公司随后向建筑公司索要6万元。该债务关系属于（ ）之债。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 答案：C

22 （ ）。 A、船工甲冒险救人致使船桨损毁 B、村民乙及时发现并扑灭了邻居家的 火灾 C、警察丙生擒了小偷并不幸负伤
2009 下列法律事实中，不属于无因管理的是 （ ）。 A、船工甲冒险救人致使船桨损毁 B、村民乙及时发现并扑灭了邻居家的 火灾 C、警察丙生擒了小偷并不幸负伤 D、消防队员丁舍生忘死从大火中救出 一妇女 E、暴雨将至，市民戊拿自家的物料加 固邻居的房屋 答案：CD

23 B. 王某因帮助杨某上班迟到两小时被扣的工资 C．两小时中可能的业务给王某带来的收益 D. 王某垫付的医药费 E．对王某的感谢费
2009 王某在上班途中将心脏病突发的杨 某送进医院，杨某有义务支付( )。 A．王某所付的出租车的费用 B. 王某因帮助杨某上班迟到两小时被扣的工资 C．两小时中可能的业务给王某带来的收益 D. 王某垫付的医药费 E．对王某的感谢费 答案：ABD

24 某建筑施工企业的技术员，自行研究、开发了用于技术更新的计算机应用软件，该技术员拥有对此智力成果的( )。
2009 某建筑施工企业的技术员，自行研究、开发了用于技术更新的计算机应用软件，该技术员拥有对此智力成果的( )。 A．商标权 B．专利权 C．著作权 D．所有权 答案：C

25 2009 甲公司与乙公司于2002年2月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。则该笔租金的诉讼时效至( )期满。 A、2003年1月19日 B、2004年1月19日 C、2003年12月27日 D、2004年12月27日 答案：C

26 5万元，双方协议约定1996年6月1日还 款，到期时，张某未能还款，该借款 的诉讼时效至（ ）期满。 A.1996年11月30日
2009 张某于1995年12月1日向李某借款 5万元，双方协议约定1996年6月1日还 款，到期时，张某未能还款，该借款 的诉讼时效至（ ）期满。 A.1996年11月30日 B.1997年11月30日 C.1997年5月30日 D.1998年5月30日 答案：D

27 某工程建设施工合同约定，建设单位应 于2001年5月10日支付工程款，但建设单 位一直未按约定支付。2002年9月10日发
2009 某工程建设施工合同约定，建设单位应 于2001年5月10日支付工程款，但建设单 位一直未按约定支付。2002年9月10日发 生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的 不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效 期限至（ ）。 A. 2002年5月9日 B.2003年5月9日 C. 2003年6月9日 D.2004年9月9日 答案：B

28 商提交的竣工决算资料，并于2002年12月1 日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正 准备向法院起诉，发包人于2003年5月21日
2009 某工程发包人于2002年11月1日收到承包 商提交的竣工决算资料，并于2002年12月1 日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正 准备向法院起诉，发包人于2003年5月21日 书面通知对方可在2003年6月1日付款，但约 定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的 截止日期应该是（ ）。 A.2004年10月31日 B.2004年11月30日 C.2005年5月20日 D.2005年5月31日 答案：D

29 1Z301040 建筑法 1Z301041 掌握施工许可制度 建设单位在开工前向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领施工许可证。
2009 1Z 建筑法 1Z 掌握施工许可制度 建设单位在开工前向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领施工许可证。 条件：7条 不需要申请施工许可证——限额以下、开工报告、抢险救灾、临时、军用 建筑工程许可证的管理： 施工许可证的有效期 中止施工和恢复施工的规定 对开工报告的有关规定

30 申请领取施工许可证的条件 已经办理该建筑工程用地批准手续； 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；
2009 申请领取施工许可证的条件 已经办理该建筑工程用地批准手续； 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； 施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆 迁进度符合施工要求； 已经确定建筑施工企业；（通过招标或合法发包） 有满足施工需要的施工图纸及技术资料； （施工图纸按规定进行了审查） 有保证工程质量和安全的具体措施；（合格的施工组 织设计，办理工程质量、安全监督手续） 按规定应该委托监理的工程已经委托监理 建设资金已经落实；（工期不足1年，到位资金不少于工程合同价的50％，超过1年，要求30％） 法律、行政法规规定的其他条件

31 1Z301042 掌握建筑企业资质等级许可制度 建筑业企业资质：三个序列若干类别 工程勘察资质:综合、专业、劳务
2009 1Z 掌握建筑企业资质等级许可制度 建筑业企业资质：三个序列若干类别 工程勘察资质:综合、专业、劳务 工程设计资质：综合、行业、专项 工程监理资质：若干类别（甲、乙、丙） 1Z 掌握专业人员执业资格制度 1Z 掌握工程发包制度 发包方式：招标发包和直接发包 提倡实行工程总承包 禁止将建设工程肢解发包和违约指定采购

32 1Z301045 掌握工程承包制度 在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 联合承包 禁止转包 1Z301046 掌握工程分包制度
2009 1Z 掌握工程承包制度 在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 联合承包 禁止转包 1Z 掌握工程分包制度 分包的要求：建设单位认可 1Z 掌握工程监理制度 强制监理的建设工程范围—— 5类 监理的依据—— 4条 监理的内容 监理人员的权限

33 发包人 专业承包人 施工总承包人 劳务分包人 劳务分包人 专业承包人 劳务分包人
2009 发包人 一级市场 专业承包人 施工总承包人 劳务分包人 二级市场 劳务分包人 专业承包人 劳务分包人 禁止的违法分包： 1．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的； 2．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的； 3．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； 4．分包单位将其承包的建设工程再分包的。

34 习题 建筑工程开工前， 建设单位应当按照国家有关规定向（ ）县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A．建设单位工商注册所在地
2009 习题 建筑工程开工前， 建设单位应当按照国家有关规定向（ ）县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 A．建设单位工商注册所在地 B. 工程所在地 C．施工单位工商注册所在地 D. 以上三个答案均可 答案：B

35 根据《建筑法》的规定，申请领取施工 许可证，应具备的条件包括（ ）。 A、已办理工程用地批准手续 B、已确定建筑施工企业
2009 根据《建筑法》的规定，申请领取施工 许可证，应具备的条件包括（ ）。 A、已办理工程用地批准手续 B、已确定建筑施工企业 C、需要拆迁的，其拆迁工作全部完成 D、有满足施工需要的施工图纸及技术 资料 E、材料、设备已经购入 答案：ABD

36 某旅游度假村项目按照规定于2005年 9月20日领取了开工报告，如果在（ ） 前不能按期开工，则应当重新办理开工报 告的批准手续。
2009 　某旅游度假村项目按照规定于2005年 9月20日领取了开工报告，如果在（ ） 前不能按期开工，则应当重新办理开工报 告的批准手续。 A、2005年10月19日 B、2005年12月19日 C、2006年3月19日 D、2006年9月19日 答案：C

37 某工厂修建一个办公楼，预计建设工期 为10个月，工程合同价1500万元，按照 《建筑工程施工许可证管理办法》的规
2009 某工厂修建一个办公楼，预计建设工期 为10个月，工程合同价1500万元，按照 《建筑工程施工许可证管理办法》的规 定，到位资金应（　　），才具备了领取 施工许可证的规定。 A、不少于450万元 B、不少于750万元 C、不少于1000万元 D、全部到位 答案：B

38 新华建筑公司总承包某写字楼工程， 经甲方同意，将幕墙工程分包给了荣丰 建筑公司，此两家施工单位就（ ） 对建设单位承担连带责任。
2009 新华建筑公司总承包某写字楼工程， 经甲方同意，将幕墙工程分包给了荣丰 建筑公司，此两家施工单位就（ ） 对建设单位承担连带责任。 A.主体工程 B.幕墙工程 C.全部工程 D.主体工程以外的工程 答案：B

39 A.大型 B.大中型 C.工期要求紧的 D.结构复杂的 E.工程投资金额大的 （ ）建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
2009 （ ）建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 A.大型 B.大中型 C.工期要求紧的 D.结构复杂的 E.工程投资金额大的 答案：AD

40 新华建筑公司具有总承包一级资质，2005年总承包了某写字楼工程，该公司可以（ ）。 A.将主体工程分包给和其资质等级相同 建筑施工企业
2009 　新华建筑公司具有总承包一级资质，2005年总承包了某写字楼工程，该公司可以（ ）。 A.将主体工程分包给和其资质等级相同 　 建筑施工企业 B.在总承包合同中与甲方就分包进行约定 C.将工程转包给和其资质等级相同建筑施 工企业 D.将装修工程和幕墙工程分别分包给两家 　　具有相应资质等级的建筑施工企业 E.经建设单位认可，将工程分包给不具备 　　相应资质条件的单位。 答案：BD

41 B．可以按质量标准的要求修改设计，并要求建筑施工企业按修改的内容施工 C．应当报告建设单位要求设计单位改正
2009 监理工程师王某在实施监理过程中，发 现工程的部分设计不符合建筑工程质量标 准的质量要求，王某（　　）。 A．应该直接通知设计单位，要求其改正　 B．可以按质量标准的要求修改设计，并要求建筑施工企业按修改的内容施工 C．应当报告建设单位要求设计单位改正 D．设计是否符合要求不是监理的工作内容，王某没有义务管 答案：C

42 B.向建设银行贷款的总建筑面积4万平方米的住宅楼
2009 按照规定，（ ）必须实行工程监理。 A.亚洲开发银行贷款的投资2000万的环保项目 B.向建设银行贷款的总建筑面积4万平方米的住宅楼 C.总投资2000万的某中学综合教学楼 D.总投资3200万的某高速公路项目 E.总投资2800万的某福利院项目 答案：ACD

43 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2009 1Z 招标投标法 1Z 掌握招投标活动原则及适用范围 公开、公平、公正、诚实信用（含义） 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 招标 范围 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； 单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 规模 标准 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 不适宜招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标

44 1Z301050 招标投标法 1Z301051 掌握必须招标的建设工程项目和招标投标活动基本原则 公开、公平、公正、诚实信用（含义）
2009 1Z 招标投标法 1Z 掌握必须招标的建设工程项目和招标投标活动基本原则 公开、公平、公正、诚实信用（含义） 招标范围——3类 招标规模标准——单项（3），总投资额 1Z 招标程序 招标的条件和方式 资格审查 招标文件 标底

45 1Z301052 招标程序 招标的条件和方式 资格审查 招标文件、标底 1Z301053 掌握投标的要求 投标保证金 投标文件
2009 1Z 招标程序 招标的条件和方式 资格审查 招标文件、标底 1Z 掌握投标的要求 投标保证金 投标文件 1Z 掌握联合体投标 合同、资质、责任 1Z301055掌握禁止投标人实施不正当竞争的规定 串通投标、行贿、低于成本价竞标

46 1Z301056 掌握开标程序 时间、地点、参与人 1Z301057 掌握评标委员会的相关规定和评标方法 评标委员会 评标
2009 1Z 掌握开标程序 时间、地点、参与人 1Z 掌握评标委员会的相关规定和评标方法 评标委员会 评标 1Z 掌握中标的要求 确定中标人 中标通知书 签订合同 1Z 熟悉招标组织形式和招标代理

47 习题 世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标，（ ）是不符合招标投标法规定的。 A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底
2009 习题 世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标，（ ）是不符合招标投标法规定的。 A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底 B.世达公司自行选择了招标代理机构 C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准 D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会 专家名单 答案：D

48 根据我国法律规定，在我国境内 进行（ ）工程建设，可以不进行 招标。 A.全部使用国有资金投资的项目 B.部分使用国有资金投资的项目
2009 根据我国法律规定，在我国境内 进行（　　）工程建设，可以不进行 招标。 A.全部使用国有资金投资的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利的项目 D.使用外国政府贷款的项目 答案：C

49 属于工程建设项目招标范围的项目，如 果符合( )可以不进行招标，采用直接 发包的方式委托建设任务。 A．施工单项合同估算价150万元人民币
2009 属于工程建设项目招标范围的项目，如 果符合( )可以不进行招标，采用直接 发包的方式委托建设任务。 A．施工单项合同估算价150万元人民币 B．重要设备的采购，单项合同估算价 150万元人民币 C．监理合同，单项合同估算价150万元 人民币 D．项目总投资4000万元，监理合同单 项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单 答案：AE

50 C.某一级建筑施工企业自有资金建设的员工食堂 D.社会捐资的儿童福利院 E.世界银行贷款的工程项目
2009 （ ）属于工程建设项目招标范围的项目。 A.房地产开发商自有资金投资的商品房项目 B.陕甘宁天然气进京工程 C.某一级建筑施工企业自有资金建设的员工食堂 D.社会捐资的儿童福利院 E.世界银行贷款的工程项目 答案：ABDE

51 2009 投标人应当在（ ）送达投标文件。 A．投标有效期内 B．评标之前 C．开标时间之前 D．中标通知书发出之前 答案：C

52 招标人和中标人应按照（ ）订立的书面合同。 A.中标通知书 B.招标文件 C.招标人和中标人的协议 D.中标人的投标文件 E.评标专家的建议
2009 招标人和中标人应按照（ ）订立的书面合同。 A.中标通知书 B.招标文件 C.招标人和中标人的协议 D.中标人的投标文件 E.评标专家的建议 答案：BD

53 投标文件出现下列情形（ ）之一的，应当作为废标处理。 A.投标文件中有个别字字迹模糊的 B.投标文件未加盖投标人企业或法定 代表人印章的
2009 投标文件出现下列情形（ ）之一的，应当作为废标处理。 A.投标文件中有个别字字迹模糊的 B.投标文件未加盖投标人企业或法定 代表人印章的 C.投标报价是所有投标文件中最高的 D.投标人未按要求提交投标保证金的 E.联合体投标时，投标文件未附联合 体各方共同投标协议的 答案：DE

54 A.在招标文件确定的提交投标文件截止 时间的同一时间公开进行。 B.由建设行政主管部门主持开标，邀请 部分投标人参加
2009 根据《招标投标法》的有关规定，某项目开标过程不符合开标程序的有（ ）。 A.在招标文件确定的提交投标文件截止 时间的同一时间公开进行。 B.由建设行政主管部门主持开标，邀请 部分投标人参加 C.在招标人检查投标文件的密封情况后 开标 D.当众拆封、宣读在投标截止时间前收 到的所有投标文件 E.有公证机构在场，因此未记录开标过程 答案：BCE

55 2009 某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ） A、减少一名招标人代表，专家不再增加 B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家 答案：BD

56 1Z301060 安全生产法 1Z301061 掌握生产经营单位的安全生产保障 组织保障措施、管理保障措施 经济保障措施、技术保障措施
2009 1Z 安全生产法 1Z 掌握生产经营单位的安全生产保障 组织保障措施、管理保障措施 经济保障措施、技术保障措施 1Z 掌握安全生产中从业人员的权利和义务 权利—— 7条 义务—— 3条 1Z 掌握生产安全事故的应急救援与调查处理

57 习题 A．企业的发展基金 B．建设项目概算 C．企业年度预算 D．建设项目决算 1Z301054 熟悉安全生产的监督管理
2009 1Z 熟悉安全生产的监督管理 习题 工程建设项目安全设施投资应当纳入( )。 A．企业的发展基金 B．建设项目概算 C．企业年度预算 D．建设项目决算 答案：B

58 A．因为专业对口，可以不经培训 B．在经安全生产教育和培训后
2009 小王是刚从某高校毕业的工程管理专业的大学生，应聘到某建筑施工单位， 按照安全生产法的规定，小王( ) 担任安全生产管理人员。 A．因为专业对口，可以不经培训 B．在经安全生产教育和培训后 C．小王通过有关主管部门对其专业技术知识和应急救援能力考核合格后 D．小王通过有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后 答案：D

59 A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力 B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利
2009 根据《安全生产法》的规定，从业人员 的知情权是指( )。 A．掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力 B．获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利 C．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施 D．熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能 答案：C

60 根据《安全生产法》的规定，当从业人员发现（ ）时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
2009 根据《安全生产法》的规定，当从业人员发现（ ）时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 A．重大安全隐患 B．职工违章操作 C．安全生产事故 D．直接危及人身安全的紧急情况 答案：D

61 按照《安全生产法》规定，生产经营单位应当对（ ）进行安全生产教育和培训。
2009 按照《安全生产法》规定，生产经营单位应当对（ ）进行安全生产教育和培训。 A．使用新设备的从业人员 B．危险作业 C．特种作业人员 D．所有从业人员 答案：D

62 张某是宏业建筑公司的总经理，作为单位的主要负责人，他的安全生产职责包括（ ）。
2009 张某是宏业建筑公司的总经理，作为单位的主要负责人，他的安全生产职责包括（ ）。 A. 确定本单位特种作业人员的范围 B. 保证本单位安全生产投入的有效实施 C.负责对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测 D. 及时、如实报告生产安全事故 E. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 答案：BDE

63 答案：AD 李某作为安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是（ ）。
2009 李某作为安全生产监督检查人员，他的行为符合《安全生产法》的是（ ）。 A. 要求被检查的甲单位提供相关技术资料，并向甲单位的技术人员了解情况 B. 向被检查的乙单位收取验收劳务费 C. 要求丙单位停止使用其自行购买的配件，改用李某指定的某厂家生产的知名品牌配件 D. 对丁单位现场检查出的重大安全隐患，根据有关规定下令停工， E. 将戊单位的技术资料和业务秘密告诉其他施工企业 答案：AD

64 1Z301070 建设工程安全生产管理条例 1Z301071 掌握建设工程安全生产管理制度 六项制度
2009 1Z 建设工程安全生产管理条例 1Z 掌握建设工程安全生产管理制度 六项制度 1Z 掌握建设单位的安全责任 提供资料、履行合同、提供费用、不得违法推销、提供安全施工措施资料、拆除工程 1Z 掌握工程监理单位的安全责任 审查施工组织设计、安全隐患报告、依法监理

65 1Z301080 安全生产许可条例 1Z301074 掌握施工单位的安全责任 相关人员的安全责任 单位的安全责任 安全教育培训 安全措施
2009 1Z 掌握施工单位的安全责任 相关人员的安全责任 单位的安全责任 安全教育培训 安全措施 1Z301075掌握勘察、设计单位的安全责任 1Z 熟悉相关单位的安全责任 1Z 安全生产许可条例 1Z 掌握安全生产许可证的取得条件 1Z 掌握安全生产许可证的取得条件

66 习题 （ )是“安全第一，预防为主”的具体体 现，是企业民主管理的重要内容。 A．安全生产责任制 B．安全生产检查制度 C．群防群治制度
2009 习题 建设工程安全生产管理的基本制度中， （ )是“安全第一，预防为主”的具体体 现，是企业民主管理的重要内容。 A．安全生产责任制 B．安全生产检查制度 C．群防群治制度 D．安全责任追究制度 答案：C

67 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的法定部门备案。
2009 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的法定部门备案。 A．施工前15日内 B．开工报告批准之日起15日内 C．申请开工报告时 D．工程承包合同签订起15日内 答案：B

68 某施工单位编制了起重吊装工程的专项施工方案，( )是符合《建设工程安全生产管理条例》的。
2009 某施工单位编制了起重吊装工程的专项施工方案，( )是符合《建设工程安全生产管理条例》的。 A．应当组织专家论证 B．应当附具安全验算结果 C．应经专职安全生产管理人员和项目经理签字后实施 D．应经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施 E．应当由专职安全生产管理人员现场监督实施 答案：BDE

69 害保险。 A．本单位职工 B．施工现场作业人员 C．施工现场从事危险作业的人员 D．施工现场从事特种作业人员 施工单位应当为( )办理意外伤
2009 施工单位应当为( )办理意外伤 害保险。 A．本单位职工 B．施工现场作业人员 C．施工现场从事危险作业的人员 D．施工现场从事特种作业人员 答案：C

70 A．城建总公司 B．城建总公司和跃达公司共同 C．跃达公司 D．陈某
2009 城建总公司将承包项目的幕墙工程分包给了跃达公司，陈某是从事幕墙工程的高空作业人员。为陈某办理意外伤害保险的费用由 （ ）支付。 A．城建总公司 B．城建总公司和跃达公司共同 C．跃达公司 D．陈某 答案：A

71 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当（ ）。
2009 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当（ ）。 A. 具有保修证书 B. 具有生产（制造）许可证 C. 具有产品合格证 D. 在进入施工现场前进行查验 E. 在使用后进行清洗、保养 答案：BCD

72 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分 包给其他单位的，( ） A．分包合同中应明确各自的安全生产方面 的权利和义务
2009 建设工程施工总承包单位依法将建设工程分 包给其他单位的，( ） A．分包合同中应明确各自的安全生产方面 的权利和义务 B．分包单位对分包工程的安全生产承担全 部责任 C．分包单位应当接受总承包单位的安全生 产管理 D．总承包单位和分包单位对分包工程的安 全生产承担连带责任 E．分包单位不服从总承包单位的安全生 产管理，导致生产安全事故的，由分包 单位承担全部责任 答案：ACD

73 对( )的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。 A．起重吊装工程 B．地下暗挖工程 C．高大模板工程 D．拆除、爆破工程
2009 对( )的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。 A．起重吊装工程 B．地下暗挖工程 C．高大模板工程 D．拆除、爆破工程 E．脚手架工程 答案：BC

74 建设单位实施拆除工程施工前，应当将( )资料报送建设工程所在地的有关部门备案。
2009 建设单位实施拆除工程施工前，应当将( )资料报送建设工程所在地的有关部门备案。 A．开工报告 B．施工承包合同 C．施工单位资质等级证明 D．拆除施工组织方案 E．堆放、清除废弃物的措施 答案：CDE

75 施工单位的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。
2009 施工单位的（ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。 A．技术负责人 B．专职安全生产管理人员 C．主要负责人 D．项目负责人 答案：D

76 A.垂直运输机械作业人员 B.起重信号工 C.安全生产管理员 D.安装拆卸工 E.爆破作业人员
2009 《建设工程安全生产管理条例》规定，( )属于特种作业人员，必须持证上岗。 A.垂直运输机械作业人员 B.起重信号工 C.安全生产管理员 D.安装拆卸工 E.爆破作业人员 答案：ABDE

77 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的（ ）。
2009 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的（ ）。 A．安全设施 B．安全警示标志 C．安全疏散标志 D．安全报警装置 答案：B

78 A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.危险化学品生产企业 D.建筑材料生产企业 E.房地产开发企业 答案：ABC
2009 《安全生产许可条例》规定，国家对（ ）实行安全生产许可制度。 A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.危险化学品生产企业 D.建筑材料生产企业 E.房地产开发企业 答案：ABC

79 建筑施工企业取得安全生产许可证应具 备（ ）条件。 A.制定完备的安全生产规章制度和操作 答案：ABCE 规程
2009 建筑施工企业取得安全生产许可证应具 备（ ）条件。 A.制定完备的安全生产规章制度和操作 规程 B.设置安全生产管理机构，配备专职安 全生产管理人员 C.保证本单位安全生产条件所需资金的 投入 D.管理人员和作业人员每两年进行一次 安全生产教育培训并考核合格 E.对危险性较大的分部分项工程及施工 现场易发生重大事故的部位、环节有 预防、监控措施和应急预案 答案：ABCE

80 1Z301090 建设工程质量管理条例 1Z301091 掌握建设单位的质量责任和义务
2009 1Z 建设工程质量管理条例 1Z 掌握建设单位的质量责任和义务 发包、招标、提供资料、不干预承包方、送审图纸、委托监理、保证提供物质的质量、装修工程、组织竣工验收、移交档案 1Z 掌握勘察、设计单位的质量责任和义务 1Z 掌握施工单位质量责任和义务 承揽工程、质量保证体系、分包责任、按图施工、检验责任、见证取样、返修保修

81 1Z301094 掌握工程监理单位质量责任和义务 1Z301095 掌握建设工程质量保修制度 1Z301096 熟悉建设工程质量的监督管理
2009 1Z 掌握工程监理单位质量责任和义务 1Z 掌握建设工程质量保修制度 1Z 熟悉建设工程质量的监督管理 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程——合理使用年限 最低 保修 期限 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏——5年 供热与供冷系统——2个采暖期、供冷期； 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程——2年 使用不当 最低保修期限自竣工验收合格之日计算 不属保 修范围 第三方责任 不可抗力

82 1Z301100 建设工程勘察设计管理条例 1Z301110 标准化法 1Z301101 熟悉建设工程勘察设计发包与承包
2009 1Z 建设工程勘察设计管理条例 1Z 熟悉建设工程勘察设计发包与承包 注意与施工承发包的异同 1Z 熟悉建设工程勘察设计文件的编制 与实施 1Z 标准化法 1Z 掌握工程建设标准的分类 按级别分、按约束性分 1Z 掌握工程建设强制性标准的实施与 监督管理

83 习题 政府对工程质量的监督管理主要以 ( )监督的依据 。 A.工程承包合同 B.法律、法规 C.工程设计图纸 D.监理单位的质量要求
2009 习题 政府对工程质量的监督管理主要以 ( )监督的依据 。 A.工程承包合同 B.法律、法规 C.工程设计图纸 D.监理单位的质量要求 E.强制性标准 答案：BE

84 跃兴公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的（ ）行为，属于违法行为，跃兴公司有权拒绝。
2009 跃兴公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的（ ）行为，属于违法行为，跃兴公司有权拒绝。 A、委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理 B、为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月 C、向工地派驻一名建设单位的代表 D、所有取样的试块、试件应送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测 答案：B

85 某施工单位的（ ）行为没有违反《建设工程质量管理条例》的规定。 A.发现施工文件有不符合强制性标准质量要求的地方，仍然照图施工
2009 某施工单位的（ ）行为没有违反《建设工程质量管理条例》的规定。 A.发现施工文件有不符合强制性标准质量要求的地方，仍然照图施工 B.基础工程施工时没有及时现场取样混凝土试块，而用首层楼板浇筑时同设计标号的混凝土试块代替 C.没有对装修用石灰砂浆进行见证取样、送检 D.现场的材料、设备检验记录不全，没有签字 E.设计要求混凝土等级为C30，浇筑后的混凝土强度达到C40 答案：CE

86 建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的（ ）等。
2009 建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的（ ）等。 A.保修范围 B. 保修总次数 C.保修期限 D. 保修人员 E.保修责任 答案：ACE

87 A.以竣工交付时已顺利通过各方验收为由，拒绝承担维修责任 B.以该工程保修期已过为由，拒绝承担维修责任
2009 某工程公司承包的一幢住宅楼在竣工交 付后的第二年内出现排水管道堵塞，影响 居民生活。对此，该工程公司的正确做法 应当是（ ）。 A.以竣工交付时已顺利通过各方验收为由，拒绝承担维修责任 B.以该工程保修期已过为由，拒绝承担维修责任 C.提请权威部门鉴定确定原因明确责任后，由责任方维修 D.先履行保修义务，待责任明确后再要求责任方承担维修费用 答案：D

88 范围。 A、业主擅自拆除承重墙 B、地震 C、钢筋混凝土楼板板厚、配筋设计不合理 D、相邻建筑基础工程施工 （ ）造成的质量缺陷，属于保修
2009 （ ）造成的质量缺陷，属于保修 范围。 A、业主擅自拆除承重墙 B、地震 C、钢筋混凝土楼板板厚、配筋设计不合理 D、相邻建筑基础工程施工 答案：C

89 2009 《建设工程勘察设计条例》规定，( )设计任务可以直接发包。 A．技术复杂的项目 B．采用特定的专利技术或者专有技术 C．建筑艺术造型有特定要求的 D．个人或集体投资的项目 E．工期要求紧的项目 答案：BC

90 工程建设标准划分为强制性标准和 推荐性标准的根据是( ）。 A．标准的约束性 B．标准的内容 C．标准的属性 D．标准的分级 答案：A
2009 工程建设标准划分为强制性标准和 推荐性标准的根据是( ）。 A．标准的约束性 B．标准的内容 C．标准的属性 D．标准的分级 答案：A

91 A．工程建设施工通用的综合标准和重要的通用的质量标准 B．工程建设重要的通用的试验、检验和评定等标准 C．行业标准
2009 对于建设工程，( )属于强制性标准。 A．工程建设施工通用的综合标准和重要的通用的质量标准 B．工程建设重要的通用的试验、检验和评定等标准 C．行业标准 D．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 E．国家标准 答案：ABD

92 1Z301120 环境保护法 1Z301121 掌握建设工程项目环境影响评价制度 环境影响评价文件
2009 1Z 环境保护法 1Z 掌握建设工程项目环境影响评价制度 环境影响评价文件 1Z 掌握环境保护设施“三同时”制度 1Z 熟悉水、大气、噪声和固体废物环境污染防治 1Z 节约能源法 1Z 掌握建设工程项目的节能管理 1Z 熟悉建设工程节能的规定

93 1Z301140 消防法 1Z301141 掌握消防设计的审核与验收 1Z301142 掌握工程建设中应采取的消防安全措施
2009 1Z 消防法 1Z 掌握消防设计的审核与验收 1Z 掌握工程建设中应采取的消防安全措施 1Z 档案法 1Z 掌握建设工程档案的种类 1Z 掌握建设工程档案的移交程序

94 1Z301160 土地管理法 1Z301161 了解国有土地使用权制度 国有土地使用权——出让、划拨 集体土地使用权
2009 1Z 土地管理法 1Z 了解国有土地使用权制度 国有土地使用权——出让、划拨 集体土地使用权 1Z 了解建设用地管理制度 国有建设用地、乡（镇）村建设用地 临时建设用地 1Z 城市房屋拆迁管理条例 1Z 熟悉拆迁管理 1Z 了解拆迁补偿与安置

95 习题 某化工厂项目可能会对环境造成重大影响，按照《环境影响评价法》规定，应（ ），对产生的环境影响进行( )。
2009 习题 某化工厂项目可能会对环境造成重大影响，按照《环境影响评价法》规定，应（ ），对产生的环境影响进行( )。 A．编制环境影响报告书，专项分析 B．编制环境影响报告书，全面分析 C．编制环境影响报告表，全面分析 D．填报环境影响登记表，专项分析 答案：B

96 2009 某工业项目于2004年5月8日完工，5月10日开始试生产，建设单位应当在 ( )，向审批该项目的环境影响评价文件的环境行政主管部门，申请该项目的环境保护设施竣工验收。 A．2004年6月8日前 B．2004年8月8日前 C．2004年8月10日前 D．2004年6月10日前 答案：C

97 2009 ( ) 关于建筑节能的说法是正确的。 A．建筑节能只涉及到建筑的规划、设计、制造过程，与使用过程无关 B．建设单位可以根据自己的经济能力，要求委托的设计单位降低建筑节能标准 C．项目建设单位、设计单位、监理单位和施工单位等各参建单位，均应严格遵守强制性的节能标准 D．只有民用建筑有节能要求 答案：C

98 2009 在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但( ) 除外。 A．工期要求紧张的 B．抢修、抢险作业的 C．已经公告附近居民的 D．国家或地方重点工程 E．因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业的 答案：BE

99 按照国家规定，（ ）必须持证上岗 ，并严格遵守消防安全操作规程。
2009 按照国家规定，（ ）必须持证上岗 ，并严格遵守消防安全操作规程。 A．所有从业人员 B．建筑材料仓库保管人员 C．自动消防系统的操作人员 D．进行电焊的作业人员 E．进行气焊的作业人员 答案：CDE

100 A.公安消防部门 B.建设行政管理部门 C.安全生产管理部门 D.县级以上人民政府
2009 某住宅项目是按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的，竣工时必须经（ ）验收。 A.公安消防部门 B.建设行政管理部门 C.安全生产管理部门 D.县级以上人民政府 答案：A

101 A.文字 B.图表 C.构配件样品 D.材料实物 E.声像
2009 “建设工程档案”是指“在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的（ ）等各种形式的历史记录”。 A.文字 B.图表 C.构配件样品 D.材料实物 E.声像 答案：ABE

102 出让的土地使用权和划拨的土地使用权相比，二者的区别在于（ ）。 A.出让的土地使用权可以转让、出租或抵押，划拨的土地使用权永久不可以转让
2009 出让的土地使用权和划拨的土地使用权相比，二者的区别在于（ ）。 A.出让的土地使用权可以转让、出租或抵押，划拨的土地使用权永久不可以转让 B.出让的土地使用权有使用期限的规定，划拨的土地使用权没有使用期限的规定 C.出让的土地使用权缴纳出让金，划拨的土地使用权无需支付任何费用 D.出让的土地使用权须按合同约定和城市规划要求使用土地，划拨的土地使用权可以随意改变土地使用用途 答案：B

103 （ )的土地使用权的最高年限只能是40年。 A.某经济适用房项目 B.某商业大厦 C.某科研所 D.某旅游度假中心 E.某综合医院
2009 （ )的土地使用权的最高年限只能是40年。 A.某经济适用房项目 B.某商业大厦 C.某科研所 D.某旅游度假中心 E.某综合医院 答案：BD

104 拆迁房屋的单位在申请房屋拆迁许可证之前，必须具备的条件包括（ ) 。
2009 拆迁房屋的单位在申请房屋拆迁许可证之前，必须具备的条件包括（ ) 。 A.委托房屋拆迁管理部门做拆迁人 B.取得建设工程规划许可证 C.取得建设用地规划许可证 D.制定了拆迁计划和拆迁方案 E.公告被拆迁人 答案：CD

105 2009 甲企业于2003年6月1日获准取得一块使用年限为2年的临时建设用地，甲未按规划部门要求修建临时建筑，而是在未取得建设工程规划许可证的前提下修建了一处钢筋混凝土二层办公楼，2005年1月，该地区修建高速公路，由乙公司负责进行拆迁，则（ ) 。 A.甲的办公楼是违章建筑，不能得到补偿 B.甲的办公楼不是违章建筑，乙应当对甲进行补偿 C.甲的办公楼是违章建筑，乙适当给于甲低于补偿标准的补偿安置 D.甲的办公楼不是违章建筑，不能得到补偿 答案：A

106 1Z301180 劳动法 1Z301181 掌握劳动合同制度 合同当事人——劳动者 用人单位 劳动合同的终止——法定终止、约定终止
2009 1Z 劳动法 1Z 掌握劳动合同制度 合同当事人——劳动者 用人单位 劳动合同的终止——法定终止、约定终止 劳动合同解除—— 1Z 掌握劳动保护的规定 从事有职业危害作业的劳动者、女职工、未成年工 1Z 掌握劳动争议的处理 劳动争议的和解、调解、仲裁、诉讼

107 劳动合同解除 协商解除 用人单位 单方解除 经济性裁员 提前 30日 书面 预告 解除 随时 解除 依照国家有关规定给予经济补偿 2009
劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的 依照国家有关规定给予经济补偿 用人单位 单方解除 在试用期间被证明不符合录用条件的； 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 被依法追究刑事责任的 随时 解除

108 劳动合同解除之二 劳动者 单方解除 用人单位 不得解除 提前30日书面预告解除 随时 解除 2009 在试用期间内；
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的 随时 解除 用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的 患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的 用人单位 不得解除 患病或者负伤，在规定的医疗期内的 女职工在孕期、产假、哺乳期内的

109 1Z301190 保险法 1Z301191 了解保险合同 合同当事人——保险人 投保人（对标的有保险利益） 被保险人、受益人
2009 1Z 保险法 1Z 了解保险合同 合同当事人——保险人 投保人（对标的有保险利益） 被保险人、受益人 保险金额≤保险价值 合同内容、订立、生效、履行 投保人权利和义务—— 支付保费、通知、协助、维护、防止或减少损失 保险人权利和义务—— 支付保险金和其他相关费用 代位求偿权

110 （凡在施工现场从事管理和作业，并与施工企业建立劳动关系的人员） 身故、残疾保险金 除外责任
2009 1Z 了解工程建设领域常见保险种类 建筑工程一切险 安装工程一切险 建筑意外伤害保险（强制保险） 投保人——施工企业（总承包） 被保险人——施工现场从事危险作业的人员 （凡在施工现场从事管理和作业，并与施工企业建立劳动关系的人员） 身故、残疾保险金 除外责任 物质损失和第三者责任

111 的信任，签订了劳动合同 B．文华电子公司与小周就工作内容、 薪酬、劳动期限等达成的口头协议 C．四海商贸公司与李某订立书面合同，
2009 ( )是符合劳动法关于劳动合同订立规定的有效劳动合同。 A．小王用买来的假文凭获得欣欣公司 的信任，签订了劳动合同 B．文华电子公司与小周就工作内容、 薪酬、劳动期限等达成的口头协议 C．四海商贸公司与李某订立书面合同， 要求李某从事非法传销 D.森达文化娱乐公司与17岁的徐某订立 的书面劳动合同 答案：D

112 应当提前30日书面形式通知用人单位。 A．在试用期内 B．劳动者又应聘于其他单位 C．用人单位未按照劳动合同约定支付
2009 在( )情形下，劳动者解除劳动合同 应当提前30日书面形式通知用人单位。 A．在试用期内 B．劳动者又应聘于其他单位 C．用人单位未按照劳动合同约定支付 劳动报酬的 D.用人单位未按照劳动合同约定提供 劳动条件的 答案：B

113 2009 在( )情形下，用人单位不得解除劳动 合同。 A．劳动者被依法追究刑事责任 B．女职工在孕期、产期、哺乳期 C．患病或者负伤，在规定的治疗期内 D．患病或负伤被确认丧失劳动能力 E．劳动者不能胜任工作，经过培训， 仍不能胜任工作 答案：BC

114 按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对（ ）定期进行健康检查
2009 按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对（ ）定期进行健康检查 A．从事危险作业的劳动者 B．女工 C．未成年工 D．从事特种作业的劳动者 E．从事有职业危害作业的劳动者 答案：CE

115 按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（ ）。
2009 按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（ ）。 A．加班劳动 B．特种作业劳动 C．矿山井下劳动 D．国家规定的第四级体力劳动 E．国家规定的第三级体力劳动 答案：CD

116 某建设工程项目，由城建一公司总承包，将钢结构设计施工分包给永固钢构公司，该项目由城建一公司承保了建筑工程一切险，保险合同的当事人是（ ）。
2009 某建设工程项目，由城建一公司总承包，将钢结构设计施工分包给永固钢构公司，该项目由城建一公司承保了建筑工程一切险，保险合同的当事人是（ ）。 A．城建一公司和永固钢构公司 B．保险公司和城建一公司 C．保险公司、城建一公司和永固钢构公司 D．保险公司、城建一公司、永固钢构公司以及成为被保险人的监理工程师等 答案：B

117 2009 某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列（ ）造成的损失能够得到保险赔偿。 A．现场发生火灾造成直接损失50万元 B．因违反合同约定被业主罚款30万元 C．施工单位忽视安全管理，项目经理严重失职，发生安全事故，直接损失80万元 D．工地存放的材料被盗损失10万元 E．未按图施工而造成返工，直接损失60万元 答案：AD

118 B．维护保险标的的安全，保证标的不受任何损害 C．在保险事故发生后及时通知被保险人 D．保险事故发生时，尽力采取必要措施，防止或减少损失
2009 作为投保人，城建一公司应该履行的义务包括( )。 A．按约定支付保险费 B．维护保险标的的安全，保证标的不受任何损害 C．在保险事故发生后及时通知被保险人 D．保险事故发生时，尽力采取必要措施，防止或减少损失 E．在保险事故发生后向保险人提供其所能提供与确认保险事故的相关证明和资料。 答案：ADE

119 1Z301200 税法 1Z301210 公司法 1Z301201 熟悉纳税人的权利和义务 1Z301202 熟悉营业税和所得税
2009 1Z 税法 1Z 熟悉纳税人的权利和义务 1Z 熟悉营业税和所得税 营业税：征税对象；税基；税率3% 城市维护建设税和教育费附加以营业税为税基 企业所得税：征税对象；税基；基本税率25% 个人所得税： 征税对象；税基；税率（超额累进、比例） 1Z 了解税务管理的规定 1Z 公司法 1Z 熟悉公司的设立、变更和注册登记

120 习题 1Z301212 了解公司的组织机构和职权 1Z301213 了解公司董事、高级管理人员的资格和义务
2009 1Z 了解公司的组织机构和职权 1Z 了解公司董事、高级管理人员的资格和义务 习题 某企业未按规定期限缴纳税款，共计10万元，税务部门责令其缴纳，由于滞纳时日超过十天，除应交税款外，税务部门可以收取( ) 的滞纳金。 A．50元 B．500元 C．1000元 D．5000元 答案：B

121 2009 企业所得税的基本税率为( )。 A．25% B．20% C．3% D．按应纳税所得额选择超额累进税率 答案：A

122 某建筑施工企业在缴纳城市维护建设税和教育费附加时，以( )为纳税的税基。
2009 某建筑施工企业在缴纳城市维护建设税和教育费附加时，以( )为纳税的税基。 A．利润 B．营业额 C．营业税 D．所得税 答案：C

123 ( )的个人所得税的税率是超额累进税率。 A．工资所得 B．劳务报酬所得 C．红利所得 D．出租房屋所得 E．个体户的经营所得 答案：AE
2009 ( )的个人所得税的税率是超额累进税率。 A．工资所得 B．劳务报酬所得 C．红利所得 D．出租房屋所得 E．个体户的经营所得 答案：AE

124 华兴公司是从事房地产开发的股份有限公司， 不符合《公司法》规定的是( ) 。 A．董事会是企业的权力机构 B．股东数目必须控制在50个以内
2009 华兴公司是从事房地产开发的股份有限公司， 不符合《公司法》规定的是( ) 。 A．董事会是企业的权力机构 B．股东数目必须控制在50个以内 C．股东以其所持股份为限对公司承担责任 D．对其分公司不承担任何责任 E．公司的法定代表人为董事长，变更法定代表人时，向工商登记机关办理变更登记 答案：ABD

125 1Z302000 合同法 1Z302010 合同法原则及合同分类 1Z302011 掌握合同法原则及调整范围
2009 1Z 合同法 1Z 合同法原则及合同分类 1Z 掌握合同法原则及调整范围 平等、自愿、公平、诚实信用 不损害社会公共利益 1Z 熟悉合同的分类 1Z 合同的订立 1Z 掌握要约 要约——概念、生效、失效、撤回（生效前取消要约）、撤销（生效后取消要约，有条件）

126 要约 要约 撤回 受要约人 拒绝要约 要约到 达生效 要约 承诺期限届满而受要约人未承诺 要约 要约失效 撤销 受要约人实质性变更要约
2009 要约人向特定相对人发出，内容具体而确定 ， 要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束 要约 撤回的通知先于或与要约同时到达受要约人 要约 撤回 受要约人 拒绝要约 口头形式 书面形式 数据电子文件形式 要约到 达生效 要约 要约 撤销 承诺期限届满而受要约人未承诺 要约失效 在受要约人发出承诺通知前 受要约人实质性变更要约 不可撤销的规定 要约人确定了承诺期限或者明示要约不可撤销； 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

127 承诺 承诺 撤回 承诺到 合同关系成立 达生效 承诺 承 诺 期 限 承 诺 要约人接受 要约人拒绝 2009
由受要约人在有效期内向要约人作出，内容必须与要约一致 承诺 撤回 撤回的通知先于或与承诺同时到达要约人 承诺到 达生效 合同关系成立 承诺 承 诺 期 限 要约：信件或者电报 自信件载明的日期（通常是落款时间）或者电报交发之日开始计算 信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。 要约:电话、传真等 自要约到达受要约人时开始计算。 要约人接受 延 误 承 诺 承诺有效 承诺有效 超 期 承诺无效 为新要约 承诺无效，为新要约 要约人拒绝

128 1Z302022 掌握承诺 承诺——概念、要件、期限、生效、撤回 1Z302023 掌握合同的一般条款 合同的一般条款——8项 格式条款
2009 1Z 掌握承诺 承诺——概念、要件、期限、生效、撤回 1Z 掌握合同的一般条款 合同的一般条款——8项 格式条款 1Z 掌握合同的形式 口头、书面和其他形式 1Z 掌握缔约过失责任 构成要件

129 习题 A.开标之前 B.评标工作开始前 C.招标人确定中标人前 D.工程承包合同签订前 答案：A
2009 习题 某市政工程项目公开招标，甲公司递交了投标书后由于公司自身原因，决定退出该项目，因此要求撤回投标书，撤回投标书的书面通知应在（ ）送达。 A.开标之前 B.评标工作开始前 C.招标人确定中标人前 D.工程承包合同签订前 答案：A

130 有某种型号的电脑出售，每台售价8000元 ，随到随购，数量不限，广告有效期至7月 30日。乙公司委托王某携带金额16万元的
2009 甲公司7月1日通过报纸发布广告，称其 有某种型号的电脑出售，每台售价8000元 ，随到随购，数量不限，广告有效期至7月 30日。乙公司委托王某携带金额16万元的 支票于7月28日到甲公司购买电脑，但甲公 司称广告所述电脑已全部售完。乙公司为 此受到一定的经济损失。根据合同法的规 定，下列表述正确的是（ ）。

131 为构成承诺，甲公司不承担违约责任； B、甲公司的广告构成要约，乙公司的行 为构成承诺，甲公司应当承担违约责任；
2009 A、甲公司的广告构成要约，乙公司的行 为构成承诺，甲公司不承担违约责任； B、甲公司的广告构成要约，乙公司的行 为构成承诺，甲公司应当承担违约责任； C、甲公司的广告不构成要约，乙公司的 行为不构成承诺，甲公司不承担民事责 任； D、甲公司的广告构成要约，乙公司的行 为不构成承诺，甲公司不承担违约责任 答案：B

132 B.采购方要求乙公司以低于市场价10％的价格供货，乙公司予以拒绝，与他人订立了买卖合同
2009 （ ）应承担缔约过失责任。 A.甲公司拒绝了受要约人迟到的承诺 B.采购方要求乙公司以低于市场价10％的价格供货，乙公司予以拒绝，与他人订立了买卖合同 C.丙公司收到中标通知书后不与招标人签订合同，造成招标人经济损失 D.丁公司未按合同约定提交履约保证金 答案：C

133 1Z302030 合同的效力 1Z302031 掌握合同的生效 合同成立≠合同生效 合同生效条件（4条） 1Z302032 掌握无效合同
2009 1Z 合同的效力 1Z 掌握合同的生效 合同成立≠合同生效 合同生效条件（4条） 1Z 掌握无效合同 无效合同——已经订立但自始无效 合同无效的规定（5种情况） 免责条款无效——2种情况 1Z 掌握可变更、可撤销合同 可撤销合同——当事人意思表示不真实的合同，经撤消而失效，也可变更、维持

134 无效合同 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 损害社会公共利益 以合法的形式掩盖非法目的 违反法律、行政法规的强制性规定
2009 一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 损害社会公共利益 以合法的形式掩盖非法目的 无效合同 违反法律、行政法规的强制性规定 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同 合同中的下列免责条款无效： 造成对方人身伤害的； 因故意或者重大过失造成对方财产损失的

135 可撤销合同 也可变更或维持原合同 因重大误解订立的合同 订立时显失公平的合同 因欺诈、胁迫而订立的合同，未损害国家利益 乘人之危而订立的合同
2009 也可变更或维持原合同 因重大误解订立的合同 可撤销合同 订立时显失公平的合同 因欺诈、胁迫而订立的合同，未损害国家利益 乘人之危而订立的合同 撤销权人：重大误解的误解人、显失公平的受害人、被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方 无效的合同或被撤销合同自始没有合同效力 合同部分无效不影响其他部分效力 合同无效、被撤销或终止，不影响独立的解决争议条款 没有履行的，不得履行；合同即使已经履行也不能取得履 行结果——返还财产/折价补偿 有过错的当事人依法可能承担行政、刑事责任 无效合同 被撤销合同

136 效力待定合同 限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同 无权代理行为人代订的合同 法定代表人/负责人越权订立的合同 无权处分人所订立合同
2009 限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同 法定代理人追认后有效 相对人可催告法定代理人在一个月内予以追认 法定代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同无效 合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利 效力待定合同 无权代理行为人代订的合同 无权代理的行为人所签订的合同，未被代理人追认，对被代理人无效，行为人承担责任 若相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 ——表见代理 法定代表人/负责人越权订立的合同 代表行为有效 相对人知道或者应当知道其超越权限的，无效 无权处分人所订立合同 合同无效 无权处分行为经真正权利人的追认或者无权处分行为人事后取得处分权 ，有效

137 1Z302040 合同的履行 1Z302041 掌握合同履行的规定 撤销权的行使、时限 1Z302034 掌握效力待定合同
2009 撤销权的行使、时限 1Z 掌握效力待定合同 效力待定合同——合同当事人主体资格不合格的合同，经追认而生效 四种 1Z 了解附条件和附期限合同 条件或期限——合同中约定，影响合同效力 1Z 合同的履行 1Z 掌握合同履行的规定 原则：4条 合同履行中的第三人

138 先履行抗辩权：后履行一方对先履行一方行使 不安抗辩权：先履行一方对后履行一方行使 1Z302044 熟悉代位权 1Z302045 了解撤销权
2009 条款空缺： ①补充协议、按有关合同条款或交易习惯 ②无补充协议：按《合同法》第62条 1Z 掌握抗辩权 同时履行抗辩权：合同中没有规定履行顺序 先履行抗辩权：后履行一方对先履行一方行使 不安抗辩权：先履行一方对后履行一方行使 1Z 熟悉代位权 以自己的名义代位行使债务人的债权 （条件） 1Z 了解撤销权 请求撤销债务人危害自己债权实现的不当行为

139 习题 下列属于无效合同的是（ ）。 A.无处分权的人处分他人财产的合同 B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方 在违背真实意思的情况下签订的合同
2009 习题 下列属于无效合同的是（ ）。 A.无处分权的人处分他人财产的合同 B.一方以欺诈、胁迫的手段，使对方 在违背真实意思的情况下签订的合同 C.显失公平的合同 D.以合法形式掩盖非法目的的合同 答案：D

140 A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨 B.甲乙二人签订的买卖军用枪支的合同
2009 下列合同中属于无效合同的是（　　　） A.甲明知乙没有获得丙的授权，但是仍与乙签订了合同，供应丙钢材20吨 B.甲乙二人签订的买卖军用枪支的合同 C.一私营企业以欺诈手段与国有企业签订一份买卖合同 D.甲乙双方为了逃避税收，将汽车整车的进口签订为一份进口汽车配件的合同 E.甲公司与乙、丙公司串通投标，甲中标后与招标人签订的施工合同 答案：BDE

141 应合同当事人请求，人民法院予以 撤销的合同，其法律效力为（ ）。 A.自人民法院决定撤销之日起无效 B.自人民法院受理请求时起无效
2009 应合同当事人请求，人民法院予以 撤销的合同，其法律效力为（　）。 A.自人民法院决定撤销之日起无效 B.自人民法院受理请求时起无效 C.自合同成立时起无效 D.自该合同所附生效条件成就之日起无效 答案：C

142 某施工单位由于缺乏经验，与发包单位之间造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则施工单位可以（ ）。
2009 某施工单位由于缺乏经验，与发包单位之间造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则施工单位可以（ ）。 A．请求人民法院变更该合同 B．宣布合同无效，拒绝履行合同 C．请求建设行政主管部门撤销该合同 D．单方修改合同内容 答案：A

143 B.如合同签订后，甲将机器赠与乙，则合同确定有效 C.如订立合同时丙不知道乙没有处分权，则合同有效 D.如果机器已经交付给丙，则合同有效
2009 农民甲去外地经商，将自家的打谷机留给自己的兄弟乙使用。乙后来也决定到外地打工，觉得打谷机没有什么用处，如果长期闲置，容易贬值，遂将打谷机以公道价格卖给丙。关于此买卖合同，下列说法正确的是（　　　） A. 乙没有处分权，买卖合同无效 B.如合同签订后，甲将机器赠与乙，则合同确定有效 C.如订立合同时丙不知道乙没有处分权，则合同有效 D.如果机器已经交付给丙，则合同有效 答案：B

144 2009 某甲是乙公司的销售人员，为便于随时签订合同，某甲随身携带盖有乙公司公章的空白合同书及介绍信。后乙公司因故将其辞退，但空白合同书及介绍信没有全部收回。某甲以该空白合同书与丙公司签订一份合同。根据合同法的规定，该合同（　）。 A.不成立 B.效力待定 C.有效 D.无效 答案：C

145 2009 甲、乙公司于2005年3月10日在广东某交易会上签订了合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。 A．2005年3月10日广东 B．2005年6月20日广东 C．2005年3月10日北京 D．2005年6月20日北京 答案：C

146 2009 某买卖合同按照市场行情约定价格，2003年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2003年6月1日交货，但卖方迟至2003年7月1日才交货，2003年6月1日时的市场价格为每千克210元，2003年7月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。 A． B．210 C． D．190 答案：D

147 点约定不明确，且又不能达成补充协议时 ，( )履行。 A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地
2009 依据《合同法》的规定，当合同履行地 点约定不明确，且又不能达成补充协议时 ，( )履行。 A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地 E．材料采购，在供货方所在地 答案：AE

148 A.医药进出口公司向医院 B.医药进出口公司向森达公司 C.医药进出口公司向医院和森达公司 D.森达公司和医药进出口公司向医院 答案：B
2009 森达公司与某医药进出口公司签订了合同，要求医药进出口公司在2006年5月前将货物发到北京某医院。医药进出口公司未能如期履行合同，为此应由（ ）承担违约责任。 A.医药进出口公司向医院 B.医药进出口公司向森达公司 C.医药进出口公司向医院和森达公司 D.森达公司和医药进出口公司向医院 答案：B

149 甲公司与乙厂签订一份服装订购合同。约定由甲公司在5月份先支付乙厂预付款100万元，再由乙厂在8月份交付西服2000套。合同订立以后，甲公司以资金周转困难为由，没有按期交付预付款。到了8月份，甲公司要求乙厂提供西服时，乙厂可以行使（ ）。 A、不安抗辩权 B、同时履行抗辩权 C、先履行抗辩权 D、撤销权 2009 答案：C

150 答案：AD 交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙 公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款。甲公司
2009 甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司 交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙 公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款。甲公司 遂暂时不向乙公司交货。（ ）是正确的。 A.甲公司不交货属于违约行为 B.甲公司行使的是不安抗辩权 C.甲公司有权不按约定交货，除非乙公司提供相应的担保 D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款 答案：AD

151 2009 下列（ ）情形，债权人可以行使撤销权。 A、债务人放弃其到期债权，给债权人造 成损害的 B、债务人怠于行使其到期债权，给债权 人造成损害的 C、债务人无偿转让财产，给债权人造成 损害的 D、债务人以明显不合理的低价向不知情的第三人转让财产，给债权人造成损害的 E、债务人以市场价转让财产 答案：AC

152 1Z302050 合同的变更和转让 1Z302060 合同的权利义务终止 1Z302051 掌握合同的变更 合同变更成立的条件（4条）
2009 1Z 合同的变更和转让 1Z 掌握合同的变更 合同变更成立的条件（4条） 1Z 掌握合同的转让 权利转让—— 应通知债务人 义务转移—— 必须债权人同意 概括转移—— 必须原合同当事人同意 1Z 合同的权利义务终止 1Z 掌握合同的解除 合同有效且没有履行完，双方协议或一方约定或法定，终止合同的权利义务

153 习题 合同解除的法律后果 1Z302062 熟悉合同权利义务终止的其他情形 履行、抵消、提存、免除、混同
2009 合同解除的法律后果 1Z 熟悉合同权利义务终止的其他情形 履行、抵消、提存、免除、混同 习题 按照合同法的规定，( )属于合同变更。 A．原合同的标的物数量调整 B．原合同的付款方式改变 C．原合同的债权人增加 D．原合同的部分权利或义务转让给第三人 E．原合同的部分权利或义务增减 答案：ABE

154 关于合同变更，错误的是（ ）。 A.合同变更必须是合同关系已经存在 B.合同变更必须在合同没有履行之前
2009 关于合同变更，错误的是（ ）。 A.合同变更必须是合同关系已经存在 B.合同变更必须在合同没有履行之前 C.合同变更必须双方协商一致，有变更协议 D.合同变更后原合同解除 E.合同变更必须符合法律、行政法规的要求 答案：BCD

155 C. 由乙公司承担原合同中甲公司的债务，并享有原合同中甲公司的权利 D.原合同被自动解除。
2009 甲公司与某合作商订立的合同尚未履行 完成时，甲公司被乙公司吸收合并，则 （ ）。 A. 由乙公司承担原合同中甲公司的债务 B. 由乙公司享有原合同中甲公司的权利 C. 由乙公司承担原合同中甲公司的债务，并享有原合同中甲公司的权利 D.原合同被自动解除。 答案：C

156 合同法规定债务人若将合同的义务全部 或部分转让给第三人的，（ ），否则 该转让不发生效力。 A.取得债权人的同意 B.通知债权人
2009 合同法规定债务人若将合同的义务全部 或部分转让给第三人的，（ ），否则 该转让不发生效力。 A.取得债权人的同意 B.通知债权人 C.通知受让人 D.债权人与受让人订立协议 答案：A

157 2009 合同解除，当事人请求赔偿损失的权利（ ）。 A.丧失 B.不受影响 C.受到一定程度的限制 D.附条件消灭 答案：B

158 1Z302070 违约责任 1Z302071 掌握违约责任的承担方式 概念 构成要件：不以过错为前提 有违约事实；且无免责事由
2009 1Z 违约责任 1Z 掌握违约责任的承担方式 概念 构成要件：不以过错为前提 有违约事实；且无免责事由 承担方式：继续实际履行、采取补救措施 赔偿损失 定金与违约金 1Z 掌握不可抗力及违约责任的免除 不可抗力：不可预见、不可避免、不能克服 违约责任免除：约定、法定

159 1Z302080 合同的担保 1Z302081 掌握合同担保的规定 担保权人、担保人 1Z302082 掌握合同担保的方式
2009 1Z 合同的担保 1Z 掌握合同担保的规定 担保权人、担保人 1Z 掌握合同担保的方式 保证——保证人 、保证方式、保证期间 抵押——抵押物、抵押合同的生效 质押——动产质押和权利质押、质押合同 留置——基于合同约定而占有、留置期限 定金——预先给付、定金金额

160 习题 下列说法正确的是( ) 。 A．当事人一方明确表示不履行合同义务时，对方应该在履行期限届满时要求其承担违约责任
2009 习题 下列说法正确的是( ) 。 A．当事人一方明确表示不履行合同义务时，对方应该在履行期限届满时要求其承担违约责任 B．合同一方延期交货，不但应继续履行其义务，还应支付对方违约金 C．合同中既约定了违约金，又约定了定金，当一方违约后，对方可以同时适用违约金和定金条款 D．合同双方都违约，违约责任抵消 答案：B

161 甲乙双方合同中约定违约金为5万元，在合同履行中，因甲方违约，给乙方造成的损失为3000元，甲方认为约定的违约金数额过高，（ ）。
2009 甲乙双方合同中约定违约金为5万元，在合同履行中，因甲方违约，给乙方造成的损失为3000元，甲方认为约定的违约金数额过高，（ ）。 A.甲方必须按约定的数额支付5万违约金 B.甲方可单方面将违约金金额调整为3000元 C.甲方可以请求人民法院或仲裁机构予以适当降低 D.违约金约定不合理，该条款无效 答案：C

162 生后，当事人一方应当（ ）。 A.赔偿对方全部损失 B.解除合同 C.及时通知对方 D.在合理期限内提供证明给对方
2009 根据《合同法》规定，不可抗力发 生后，当事人一方应当（ ）。 A.赔偿对方全部损失 B.解除合同 C.及时通知对方 D.在合理期限内提供证明给对方 E.积极防御不可抗力的再次发生 答案：CD

163 按照合同法对不可抗力事件免责的规 定，施工合同履行中发生（ ）等情况， 承包人不承担责任。 A.洪水灾害导致工程受损
2009 按照合同法对不可抗力事件免责的规 定，施工合同履行中发生（ ）等情况， 承包人不承担责任。 A.洪水灾害导致工程受损 B.地震灾害导致工程受损 C.社会动乱导致停工损失 D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失 E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失 答案：ABC

164 甲公司和乙公司订立了合同A，甲公司要求乙公司提供担保，丙公司愿意为乙公司提供保证，则保证合同B的当事人是（ ）
2009 甲公司和乙公司订立了合同A，甲公司要求乙公司提供担保，丙公司愿意为乙公司提供保证，则保证合同B的当事人是（ ） A.甲、丙 B.乙、丙 C.甲、乙 D.甲、乙、丙 答案：A

165 永兴公司在签订一个商务合同时，对方要求永兴公司担保，按照法律规定，( )不能成为永兴公司的保证人。
2009 永兴公司在签订一个商务合同时，对方要求永兴公司担保，按照法律规定，( )不能成为永兴公司的保证人。 A．张某某 B．建筑公司 C．建设行政主管部门 D．贸易公司 答案：C

166 押的财产是（ ）。 A．农户自建住宅的宅基地使用权 B．抵押人依法承包并经发包人同意抵押 的荒丘、荒沟的土地使用权
2009 根据《担保法》的规定，以下不可以抵 押的财产是（ ）。 A．农户自建住宅的宅基地使用权 B．抵押人依法承包并经发包人同意抵押 的荒丘、荒沟的土地使用权 C．医院用盈利购买的小轿车 D．高等院校的实验室、教室及学生宿舍 E．城市商品房的土地使用权 答案：AD

167 D．如果乙公司不知道该办公楼已经抵押，则有效
2009 甲公司以其在海淀区的某处办公楼向银行办理了抵押贷款，而后未告知银行，将该办公楼销售给了乙公司，其转让行为（ ）。 A．有效 B．无效 C．效力待定 D．如果乙公司不知道该办公楼已经抵押，则有效 答案：B

168 答案：AE 按照担保法的规定，下列选项正确的是( ) A．债权人和保证人订立书面保证合同后，当 债务人不履行债务时，由保证人按照约定
2009 按照担保法的规定，下列选项正确的是( ) A．债权人和保证人订立书面保证合同后，当 债务人不履行债务时，由保证人按照约定 履行债务或者承担责任 B．所有抵押合同均自签订之日起生效 D．质押包括动产质押和不动产质押 C．留置是债权人按照合同约定占有债务人或 第三人的动产 E．定金应以书面形式约定，定金数额最高不 得超过主合同标的额的20% 答案：AE

169 1Z302090 建设工程合同 1Z302091 掌握建设工程合同的订立 1Z302092 掌握建设工程合同的履行
2009 1Z 建设工程合同 1Z 掌握建设工程合同的订立 无效施工合同——3种情形，处理规定 垫资施工——违法行为，但不影响合同效力 阴阳合同——以备案的合同为依据 1Z 掌握建设工程合同的履行 解除施工合同——约定、法定 质量不符合约定的责任——承包方、发包方 竣工日期—— 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

170 1Z302100 与工程建设相关的其他合同 计价结算——变更、验收、利息、计价方式 工程量计算—— 建设工程款优先受偿
2009 计价结算——变更、验收、利息、计价方式 工程量计算—— 建设工程款优先受偿 1Z 与工程建设相关的其他合同 1Z 掌握转移财产权利的合同 买卖合同、借款合同、租赁合同 1Z 掌握完成工作成果的合同 承揽合同、建设工程勘察合同、设计合同 1Z 熟悉提供服务合同 运输合同、仓储合同、委托合同

171 习题 A．带资承包的施工合同 B．承包人超越资质等级订立的施工合同
2009 习题 ( )属于无效的建筑施工合同。 A．带资承包的施工合同 B．承包人超越资质等级订立的施工合同 C．招标人与中标人在中标后订立的备案合同之外另订的违背备案合同实质的协议或合同 D ．总承包人将所承包的工程肢解后全部分包出去而订立的合同  E ．总承包人将所承包的工程的劳务作业分包给劳务分包企业的劳务分包合同 答案：BCD

172 答案：C A．合同无效，协议也无效，按无效合同处理 B．合同有效，协议有效，以协议为结算依据 C．合同有效，协议无效，以合同为结算依据
2009 甲公司投资的某公建项目招标投标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方签订了合同，合同总价为8200万，7日后将合同A按规定备案，开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为8000万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（ ）。 A．合同无效，协议也无效，按无效合同处理 B．合同有效，协议有效，以协议为结算依据 C．合同有效，协议无效，以合同为结算依据 D．合同无效，协议有效，以协议为结算依据 答案：C

173 B．甲解除合同后可以要求乙支付工程款并工程款的利息 C．甲解除合同后可以要求乙赔偿损失
2009 甲施工企业承包的由乙投资建设的某工程项目，2006年2月如期开工，从5月开始乙未能按合同约定支付工程款，甲向乙多次催告无果后，2006年10月甲要求解除合同，（ ）是错误。 A．甲解除合同必须征得乙的同意 B．甲解除合同后可以要求乙支付工程款并工程款的利息 C．甲解除合同后可以要求乙赔偿损失 D．甲解除合同后，合同中关于延迟支付工程款利息的规定条款仍然有效 答案：A

174 2009 乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款，2006年3月1日，工程竣工验收合格，3月3日，乙向甲提交工程结算文件，3月20日，乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，（ ）是正确的。 A．2006年3月3日 B．2006年3月16日 C．2006年3月20日 D．2006年6月10日 答案：B

175 2009 乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部份垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中，双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。除要求甲结算工程款外，乙还要求甲返还垫资并支付利息。对垫资的正确处理是（ ）。 A．按民间借贷处理，甲返还垫资及利息，垫资的利息不得高于银行同期同类贷款利率的4倍 B．按向银行借贷处理，甲返还垫资及利息，垫资的利息按银行同期同类贷款利率 C．按垫资施工的相关规定处理，甲只需返还垫资 D．合同无效，甲只需结算工程款，垫资不需返还 答案：C

176 B．承租人应对建筑施工机械所有的损耗或破坏承担赔偿责任 C．承租人应当在约定期限内支付租金
2009 某建筑施工企业向城建二公司租赁建筑施工机械，拟租赁期限为1年，下列说法正确的是（ ）。 A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效 B．承租人应对建筑施工机械所有的损耗或破坏承担赔偿责任 C．承租人应当在约定期限内支付租金 D．承租人可以不经出租人同意将施工机械进行改装，提高机械的性能，但费用自付 E．承租人对租赁的施工机械应妥善保管，否则应对机械的损害承担赔偿责任 答案：CE

177 1Z303000 建设纠纷的处理 1Z303010 民事纠纷的处理方式 1Z303011 掌握民事诉讼的特点
2009 1Z 建设纠纷的处理 1Z 民事纠纷的处理方式 1Z 掌握民事诉讼的特点 司法手段 1Z 掌握仲裁的特点 必须有有效的仲裁协议 裁决具有法律效力 1Z 熟悉和解与调解 和解：自行协商解决，无第三方介入 调解：第三方介入

178 2009 1Z 证据 1Z 掌握证据的种类 1Z 掌握证据的保全 1Z 掌握证据的应用

179 习题 申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下 列表述正确的是（ ） A．甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁 B．甲公司可以就该纠纷向人民法院起 诉
2009 习题 甲乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会 申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下 列表述正确的是（ ） A．甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁 B．甲公司可以就该纠纷向人民法院起 诉 C．甲公司可以要求人民法院通过审判 监督程序对仲裁裁决进行审查 D．仲裁裁决生效，甲方必须执行 答案：D

180 A.解决民事纠纷最经济、最及时的方法是和解 B.仲裁和诉讼都属于通过司法手段处理民事纠纷
2009 关于处理民事纠纷的方式，（ ）是正确的。 A.解决民事纠纷最经济、最及时的方法是和解 B.仲裁和诉讼都属于通过司法手段处理民事纠纷 C.任何调解书不具有法律约束力 D.申请仲裁或提起诉讼后，当事人不得和解 答案：A

181 人民法院在审理甲、乙公司工程质量纠纷的过程中，需要对工程质量进行鉴定，（ ）是正确的。
2009 人民法院在审理甲、乙公司工程质量纠纷的过程中，需要对工程质量进行鉴定，（ ）是正确的。 A.鉴定部门由原告选定 B.鉴定必须由具有相应资格的专业鉴定机构做出，并出具相应鉴定结论 C.鉴定结论必须由公证机关公证 D.当事人不得对鉴定部门作出的鉴定结论提出异议 答案：B

182 2009 甲公司因与乙公司的工程纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的( ）属于证据 A．工程合同 B．监理工程师证言 C．法庭记录 D．工程部分梁裂缝的照片 E．法律、行政法规和工程验收规范 答案：ABD

183 1Z303030 民事诉讼法 1Z303031 掌握诉讼管辖与回避制度 1Z303032 掌握诉讼参加人的规定 级别管辖：4级
2009 1Z 民事诉讼法 1Z 掌握诉讼管辖与回避制度 级别管辖：4级 地域管辖：一般、特殊、专属管辖 移送管辖和指定管辖： 1Z 掌握诉讼参加人的规定 当事人、诉讼代理人 1Z 掌握财产保全及先予执行的规定 财产保全——诉讼财产保全、诉前财产保全 先予执行

184 1Z303034 掌握审判程序 1Z303035 熟悉执行程序 执行的根据、申请执行期限 1Z303040 仲裁法 仲裁庭——合议、独任
2009 1Z 掌握审判程序 一审程序、二审程序 审判监督程序 1Z 熟悉执行程序 执行的根据、申请执行期限 1Z 仲裁法 1Z 掌握仲裁协议 1Z 掌握仲裁程序 仲裁庭——合议、独任 可以和解或接受调解 1Z 熟悉仲裁裁决的撤销

185 1Z303044 了解仲裁裁决的执行 1Z303050 行政复议法与行政诉讼法 可选择行政复议或诉讼，复议前置
2009 1Z 了解仲裁裁决的执行 1Z 行政复议法与行政诉讼法 可选择行政复议或诉讼，复议前置 1Z 熟悉行政复议范围 1Z 熟悉行政复议程序 1Z 熟悉行政诉讼受理范围 1Z 了解行政诉讼程序 被告——行政机关举证

186 施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（ ）法院起诉。
2009 习题 施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（ ）法院起诉。 A.甲机构所在地 B.甲主要营业地 C.施工合同订立地 D.工程所在地 E.乙机构所在地 答案：DE

187 甲公司于2006年3月10日收到了一审法院关于某工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（ ）前提起上诉。
2009 甲公司于2006年3月10日收到了一审法院关于某工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（ ）前提起上诉。 A．2006年3月15日 B．2006年3月25日 C．2006年4月10日 D．2006年9月10日 答案：B

188 答案：ADE 第二审人民法院经审理，对上诉案件的处理原 则为( )。 A．判决认定事实清楚，适用法律正确的， 判决驳回上诉，维持原判决
2009 第二审人民法院经审理，对上诉案件的处理原 则为( )。 A．判决认定事实清楚，适用法律正确的， 判决驳回上诉，维持原判决 B．原判决认定事实错误，或者原判决认定 事实不清，证据不足的，依法改判 C．判决适用法律错误的，裁定撤销原判决 ，发回原审人民法院重审 D．原判决违反法定程序，可能影响案件正确 判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民 法院重审 E．案件依法重审，当事人对重审案件的判 决、裁定不服的，可以上诉 答案：ADE

189 2009 某设备生产企业按合同如期将设备交付后，对方迟迟不予付款，厂方向法院起诉，法院受理了此案，为防止设备被对方转移或毁损，厂方可以向人民法院申请（ ）。 A．简化审判程序 B．先予执行 C．诉讼财产保全 D．诉前财产保全 答案：C

190 关于民事诉讼，下列表述正确的是（ ）。 A．原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B．被告不提出答辩将败诉
2009 关于民事诉讼，下列表述正确的是（ ）。 A．原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B．被告不提出答辩将败诉 C．被告不到庭案件将无法审理 D．人民法院在判决前可以进行调解 答案：D

191 B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的 C.仲裁协议达成后，当事人一方向人民法院提起诉讼，有管辖权的人民法院可以受理
2009 关于仲裁协议，下列（ ）是错误的。 A.仲裁协议必须是书面形式 B.当事人在纠纷发生前达成的仲裁协议才是有效的 C.仲裁协议达成后，当事人一方向人民法院提起诉讼，有管辖权的人民法院可以受理 D.合同被解除后，合同中关于解决纠纷的仲裁协议部分随之无效 E.仲裁没有法定管辖的规定，当事人协议选择仲裁委员会时不受地点限制 答案：BCD

192 B.仲裁庭根据当事人的和解协议作出的裁决书 C.当事人签收的仲裁庭作出的调解书 D.仲裁庭作出的裁决书
2009 （ ）不具有法律效力。 A.当事人达成的和解协议 B.仲裁庭根据当事人的和解协议作出的裁决书 C.当事人签收的仲裁庭作出的调解书 D.仲裁庭作出的裁决书 答案：A

193 关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是（ ）。 A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
2009 关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是（ ）。 A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议 B.当事人只能选择行政复议或行政诉讼 C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力 D.行政诉讼一审终结 答案：C

194 2009 某建筑设计院因超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，造成了质量事故，被建设行政主管部门吊销资质证书，设计院对此提起行政诉讼，（ ）是正确的 。 A.作出具体行政处罚的工作人员是被告 B.设计院作为原告对诉讼要求进行举证 C.法院可以就此争议在判决前对原告和被告进行调解 D.设计院提起诉讼后，行政处罚的执行不停止 答案：D

195 1Z304000 建设工程法律责任 1Z304010 民事责任 1Z304011 掌握民事责任的种类
2009 1Z 建设工程法律责任 1Z 民事责任 1Z 掌握民事责任的种类 违约责任——双方有合同约定，当事人不履行或不完全履行合同的责任 侵权责任——违法行为、侵犯绝对权（财产和非财产） 1Z 熟悉承担民事责任的方式 十种 修理、重作、更换 支付违约金 仅适用于违约责任

196 1Z304020 行政责任 1Z304030 刑事责任 1Z304021 掌握工程建设领域常见的行政责 任种类
2009 1Z 行政责任 1Z 掌握工程建设领域常见的行政责 任种类 行政处罚——对违法不犯罪的公民、法人 及其他组织，六种处罚 行政处分——国家公务员 1Z 熟悉行政处罚程序 简易程序、一般程序和听证程序 1Z 刑事责任 1Z 掌握犯罪的构成与刑罚种类 犯罪构成四要件 刑罚种类——主刑和附加刑

197 1Z304040 责任主体相应法律责任 1Z304032 掌握工程建设领域重大责任事故 犯罪构成 重大责任事故罪 重大劳动安全事故罪
2009 1Z 掌握工程建设领域重大责任事故 犯罪构成 重大责任事故罪 重大劳动安全事故罪 工程重大安全事故罪 1Z304033熟悉工程建设领域的其他犯罪构成 串通投标罪 贪污罪 受贿罪 行贿罪 1Z 责任主体相应法律责任

198 习题 于民事责任承担方式的是( )。 A．吊销营业执照 B．返还财产 C．赔礼道歉 D．消除危险 下列法律责任的承担方式中，不属 答案：A
2009 习题 下列法律责任的承担方式中，不属 于民事责任承担方式的是( )。 A．吊销营业执照 B．返还财产 C．赔礼道歉 D．消除危险   答案：A

199 下列选项中构成侵权，应承担侵权责任是( )。 A．某材料供应商未能按合同约定提供建材，导致工期延误 B．某施工企业违反规定夜间施工，噪声扰民
2009 下列选项中构成侵权，应承担侵权责任是( )。 A．某材料供应商未能按合同约定提供建材，导致工期延误 B．某施工企业违反规定夜间施工，噪声扰民 C．某单位办公楼建成后，挡住了北面居民住宅楼的阳光 D．某施工企业施工中掉下的砖头砸伤了行人 E．某建设单位未取得施工许可证擅自施工 答案：BCD

200 2009 （ ）不是违约责任的基本形式。 A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.停止侵害 答案：D

201 D．相邻建筑的所有权人可以对施工单位进行罚款
2009 某施工单位在基础施工过程中，由于没有采取必要的保护措施，对相邻建筑的地基造成损害，导致基础不均匀沉降，相邻建筑的墙体多处裂缝，受到一定破坏需要加固处理。下列说法正确的是( )。 A．施工单位应承担侵权责任 B．施工单位应承担违约责任 C．施工单位应承担刑事责任 D．相邻建筑的所有权人可以对施工单位进行罚款 答案：A

202 2009 某开发商销售期房，在购房合同中约定了延期交房的违约金是每日万分之三，由于工期延误，开发商在预定日期未能按时交房，开发商应承担的民事责任是（ ）。 A．消除影响 B．返还财产 C．继续履行 D．支付违约金 E．赔礼道歉 答案：CD

203 2009 （ ）是我国《招标投标法》规定的主要法律责任。 A.侵权责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.违约责任 答案：C

204 （ ）应承担刑事责任。 答案：BE A．甲酒后驾车撞坏小张停放在路边的摩托车 B．乙在工作中不服管理违反规章制度，构成了重大责任事故罪
2009 （ ）应承担刑事责任。 A．甲酒后驾车撞坏小张停放在路边的摩托车 B．乙在工作中不服管理违反规章制度，构成了重大责任事故罪 C．丙公司不履行合同，给当事人一方造成重大损失 D．丁强令工人违章冒险作业，致使工人何某胳膊骨折 E．戊是国家工作人员，利用职务之便，挪用公款，构成挪用公款罪 答案：BE

205 2009 ( )不属于行政责任的承担方式。 A.吊销营业执照 B.罚金 C.罚款 D.拘役 E.拘留 答案：BD

206 某市建设行政主管部门的负责人对该市某建设工程项目中的重大工程质量事故隐瞒不报，根据情节的轻重，予以撤职，这属于（ ）。
2009 某市建设行政主管部门的负责人对该市某建设工程项目中的重大工程质量事故隐瞒不报，根据情节的轻重，予以撤职，这属于（ ）。 A.行政处罚 B.刑事处罚 C.行政处分 D.行政处理 答案：C

207 2009 预祝大家顺利通过考试