全国一级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》 高 唱 http://gc.100xuexi.com/

1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301010 建设工程法律体系 1Z301011 法律体系的基本框架 1.宪法及宪法相关法 2.民法商法：招投标法、合同法、公司法 3.行政法：房地产管理法、城乡规划法、建筑法 4.经济法：土地管理法、标准化法、节约能源法 5.社会法：劳动合同法、安全生产法、劳动法 6.刑法 7.诉讼与非诉讼程序法：民事诉讼法、仲裁法 http://gc.100xuexi.com/

1Z301012 法的形式和效力层次 一、法的形式：七类 宪法 全国人大 《宪法》 法律 全国人大及其常委 《法》 行政法规 国务院 《条例》 地方法规 省级、较大市人大及常委 《地方——条例》 部门规章 国务院各部、委 《规定、办法、实施细则》 地方规章 省级、较大市 政府 《地方——规定、办法、实施细则》 国际条约

二、法的效力层级 效力原则： ①宪法至上 ②上位法优于下位法 ③特别法优于普通法 ④新法优于旧法 需要有关机关裁决的特殊情况 宪法 法律 行政法规 地方政府规章 地方性法规 部门规章 宪法 二、法的效力层级 效力原则： ①宪法至上 ②上位法优于下位法 ③特别法优于普通法 ④新法优于旧法 需要有关机关裁决的特殊情况

1Z301020 建设工程法人制度 1Z301021 法人应具备的条件 一、法人应当具备的条件 ①依法成立 ②有财产 ③有名称、组织机构、场所 ④能独立承担民事责任 二、法人的分类 法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。 1.企业法人——公司 2.非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团

1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用 2Z201022 企业法人和项目经理部的法律关系 1.项目经理部不是法人 法律后果（违约责任等） 企业法人 2.项目经理是法人授权的项目管理者——是岗位职务 http://gc.100xuexi.com/

2Z201022 企业法人和项目经理部的法律关系 1Z301031 代理的法律特征和主要种类 被代理人A 代理人B 第三人C 一、代理的法律特征 被代理人A 代理人B 第三人C B在代理权限范围内，以A名义 法律后果归A，合同当事人是AC 对代理人 行为负责 以被代理人名义 二、代理的主要种类 （一）委托代理： （二）法定代理：监护人 （三）指定代理：法院或有关机关指定 http://gc.100xuexi.com/

1Z301033 代理人与和被代理人的权利义务和法律责任 一、建设工程代理行为的设立 （一）不得委托代理的情形 禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 二、建设工程代理行为的终止 （委托与法定、指定终止有所区别） 1Z301033 代理人与和被代理人的权利义务和法律责任

一、代理人在代理权限内以被代理人的名义实施代理行为 二、转托他人应当事先取得被代理人同意 ——事先同意或事后及时告诉，否则代理人负责 但紧急情况例外（为保护A利益而转代理） 三、无权代理和表见代理 无权代理 ——没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为 结果：若A追认则有效，不追认无效 默示——有权代理（A知道B无权代理，但不否认） 表见代理——属于特殊的无权代理，但有效 条件 ： 存在足以使相对人相信其有代理权的事实或理由 本人存在过失 相对人为善意

四、不当或违法行为应承担的法律责任 1.A授权不明——AB连带责任 2.BC串谋——连带责任 连带含义： 3.C明知B无权仍故意——C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的，BC连带责任 4.违法代理——B知道代理事项违法但仍代理， 或A知道B行为违法不反对的，AB连带责任 连带含义： 找谁都行

1Z301040 建设工程物权制度 1Z301041 物权的法律特征和主要种类 1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权 物权分类 所有权——占有、使用、收益、处分（核心） 用益物权——土地承包经营权、建设用地使用权、 宅基地使用权、地役权 担保物权——抵押权、质权、留置权 1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权 建设用地使用权（只存在于国有土地上） 与所有权分离——出让、划拨取得 自登记时设立，变更用途须征得主管部门同意 转让、互换、出资、赠与或抵押的规定 ——3条（合同及期限、变更登记、一并处分）

1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 一、不动产物权的设立、变更、转让、消灭 不动产物权——登记，记载于不动产登记簿时发生效力 债权与物权区分原则——合同生效的，未办理物权登记的， 不影响合同效力 二、动产物权设立与转让 一般物——占有和交付 船舶、航空器、机动车 —— 交付，但未经登记， 不得对抗善意第三人

1Z301051 债的基本法律关系 1Z301052 建设工程债的发生根据 1Z301053 建设工程债的常见种类 债权和物权的区别、比较  物权是绝对权，而债权是相对权 1Z301052 建设工程债的发生根据 合同、侵权行为、不当得利、无因管理 施工合同之债、买卖合同之债、侵权之债 1Z301053 建设工程债的常见种类 http://gc.100xuexi.com/

1Z301060 建设工程知识产权制度 1Z301061 知识产权的法律特征 知识产权特征—— 财产人身双重性 专有性 地域性 期限性 知识产权特征—— 财产人身双重性 专有性 地域性 期限性 一、建设工程知识产权的常见种类 （一）专利权（专利授予） 1.种类—— 发明（20年） 实用新型（10年） 外观设计（10年） 自申请日起算

2.授予条件 发明和实用新型（新颖性、创造性、实用性） 外观设计（不与他同或近似，具备美感和适用） 2.授予条件 发明和实用新型（新颖性、创造性、实用性） 外观设计（不与他同或近似，具备美感和适用） （二）商标权——只包含财产权 （1）注册商标——具有显著性 （2）有效期10年——核准注册日计算，可续展 （三）著作权——作品 1.单位作品——单位主持并承担责任，权利归单位 2.职务作品——完成单位工作任务，权利归作者，单位优先使用 *设计图、计算机软件等职务作品 ——著作权属于单位、作者只有署名权 3.委托作品——有约定从约定， 无约定的，著作权属于受托人 http://gc.100xuexi.com/

注：期限与著作权期限规定是一样的 （四）计算机软件的法律保护 计算机软件著作权属于软件开发者—— 个人：终生及其死后50年（死亡第50年12月31日） 法人或其他组织：50年（首次发表后第50年12月31日） 注：期限与著作权期限规定是一样的 建设工程知识产权保护 ——民法、行政法、刑法保护 民事责任中主要是赔偿损失

1Z301070 建设工程担保制度 1Z301071 担保与担保合同的规定 1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任 担保方式——保证、抵押、质押、留置、定金 主合同无效，担保合同（属于从合同）无效 1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任 一、保证的基本法律规定 （一）保证合同 ——书面（保证人与债权人） （二）保证方式 （1）一般保证——先找债务人，再找保证人 （2）连带保证——可找债务人或保证人偿还 约定不明——连带保证

（三）保证人资格——法人、其他组织或公民 不可以作为保证人的（3种）： ①国家机关 ②事业单位、社会团体 ③企业法人的分支机构、职能部门 （四）保证责任 1.担保范围——主债权及利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用 约定不明——全部范围担保 2.保证期间 履行期届满之日起6个月内或按约定 二、建设工程施工常用的担保种类 投标保证金、履约保证金、支付担保、预付款担保

1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定 一、抵押权 （一）概念 债务人或第三人——不转移占有——优先受偿 （二）抵押物 可以抵押的财产 和 不得抵押的财产 抵押权登记时设立——不动产等 抵押权合同生效时设立——设备、交通工具等 不登记不对抗善意第三人 （四）抵押权的实现 清偿顺序—— 登记优先、时间优先 二、质权（区别抵押权） （一）概念：债务人或第三人、转移占有、优先受偿

（二）质物——动产、权利（票据、股票、知识产权） 质押权自交付质物时生效 三、留置 动产——留置后2个月内不履行——折价、拍卖、变卖 ——优先受偿 留置权的适用范围： 保管、运输合同、加工承揽合同 四、定金 守约——定金抵作价款或收回 违约——给付方违约，无权要求返还； 接收方违约，双倍返还 定金合同，定金交付之日起生效 定金≤总标的的20%

1Z301080 建设工程保险制度 1Z301081 保险与保险索赔的规定 二、保险索赔 一、保险概述 （二）保险合同 当事人——投保人、保险人（保险公司） 关系人——被保险人、受益人 保险合同分为财产保险和人身保险 二、保险索赔 提供必要有效证明 提出索赔 计算损失大小   保单、合同、事故 照片、鉴定报告等

1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益 一、建筑工程一切险（及第三者责任险） 示范合同规定，除另有约定外，发包人应投保 若委托承包人，费用发包人承担 （一）投保人与被保险人 被保险人范围宽——相关各方 （二）保险责任范围 ——自然事件、意外事件 （三）除外责任 ——保险人不负责赔偿的情况

二、安装工程一切险（及第三者责任险） ——对照建筑工程一切险 试车考核期保险责任≤3个月， 超过则加收保险费。 （四）第三者责任险 保险人负责赔偿：第三者人身、财产损失、诉讼费、经保险人同意的其他费用 （五）赔偿金额 赔偿金额≤保单明细表中累计赔偿限额 （六）保险期限（比较特殊） 二、安装工程一切险（及第三者责任险） ——对照建筑工程一切险 试车考核期保险责任≤3个月， 超过则加收保险费。 三、工伤保险和建筑职工意外伤害险 四、保险代理人和经纪人的区别 代理人——接受保险公司委托，推销保险 经纪人——接受客户委托，选择保险公司 保险 生效日 终止日 材料运抵和开工日期中先者 占有使用和验收合格中先者 Max

1Z301090 建设工程法律责任制度 1Z301091 法律责任的种类和特征 1Z301092 建设工程民事责任的种类及承担方式 一、民事责任的种类 民事责任可以分为违约责任和侵权责任两类。 二、民事责任的承担方式——10种 建设工程领域主要是返还财产、修理、赔偿损失和支付违约金 1Z301093 建设工程行政责任的种类及承担方式 一、行政处罚 行政处罚——外部行政行为：警告、罚款、拘留等 二、行政处分 行政处分——内部行政行为（国家工作人员）：警告、记过等

1Z301094 建设工程刑事责任的种类及承担方式 刑罚种类——主刑和附加刑 *刑罚——拘役、罚金 与 行政处罚——拘留、罚款的区别 在建设工程领域，常见的刑事法律责任： 一、工程重大安全事故罪——针对单位 二、重大责任事故罪 ——违反安全规定、或强令他人违章作业，造成重大伤亡或严重后果的责任人 三、重大劳动安全事故罪 ——安全生产设施或安全生产条件不符合规定，直接负责的主管和责任人 四、串通投标罪 ——投标人互相串通、招标人和投标人串通

关于法律法规的效力的理解，（ ）是正确的。 A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于同级地方政府规章 关于法律法规的效力的理解，（ ）是正确的。 A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于同级地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 答案：B http://gc.100xuexi.com/

某甲是乙公司的销售人员，为便于随时签订合同，某甲随身携带盖有乙公司公章的空白合同书及介绍信。后乙公司因故将其辞退，但空白合同书及介绍信没有全部收回。某甲以该空白合同书与丙公司签订一份合同。根据合同法的规定，该合同（　）。 A.不成立 B.效力待定 C.有效 D.无效 答案：C http://gc.100xuexi.com/

甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，乙交付了房款，尚未做权属变更登记时，甲又将该房卖给了丙，收取了丙的房款后，甲给丙办理了房屋权属登记。则（ ） A．甲和丙的房屋买卖合同无效 B．甲和乙的房屋买卖合同无效 C．甲和乙、丙之间的房屋买卖合同均有效 D．房屋所有权应属于乙 E．房屋所有权应属于丙 答案：CE http://gc.100xuexi.com/

某建筑施工企业的技术员，自行研究、开发了用于技术更新的计算机应用软件，该技术员拥有对此智力成果的( )。 某建筑施工企业的技术员，自行研究、开发了用于技术更新的计算机应用软件，该技术员拥有对此智力成果的( )。 A．商标权 B．专利权 C．著作权 D．所有权 答案：C http://gc.100xuexi.com/

甲在某服装店加工服装一套。取服装时，因带钱不够支付加工费，征得服装店同意将金戒指一枚留下，约定交清加工费后取回戒指，则服装店对戒指享有（ ） A.处分权 B．质押权 C．抵押权 D．留置权 答案：B http://gc.100xuexi.com/

根据《担保法》的规定，以下不可以抵押的财产是（ ）。 A．农户自建住宅的宅基地使用权 B．抵押人依法承包并经发包人同意抵押 根据《担保法》的规定，以下不可以抵押的财产是（ ）。 A．农户自建住宅的宅基地使用权 B．抵押人依法承包并经发包人同意抵押 的荒丘、荒沟的土地使用权 C．医院用盈利购买的小轿车 D．高等院校的实验室、教室及学生宿舍 E．城市商品房的土地使用权 答案：AD http://gc.100xuexi.com/

某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列（ ）造成的损失能够得到保险赔偿。 某建筑工程项目投保了建筑工程一切险，下列（ ）造成的损失能够得到保险赔偿。 A．现场发生火灾造成直接损失50万元 B．因违反合同约定被业主罚款30万元 C．图纸设计错误造成返工导致直接损失80万元 D．工地存放的材料被盗损失10万元 E．未按图施工而造成返工，直接损失60万元 答案：AD http://gc.100xuexi.com/

某开发商销售期房，在购房合同中约定了延期交房的违约金是每日万分之三，由于工期延误，开发商在预定日期未能按时交房，开发商应承担的民事责任是（ ）。 A．消除影响 B．返还财产 C．继续履行 D．支付违约金 E．赔礼道歉 答案：CD http://gc.100xuexi.com/

鲲鹏建筑公司的总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不全导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为构成( ) 。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.渎职罪 答案：B http://gc.100xuexi.com/

1Z302000 施工许可法律制度 1Z302010 建设工程施工许可制度 1Z302011 施工许可证和开工报告的适用范围 一、施工许可证的适用范围 施工许可证——建设单位、开工前、工程所在地县以上建设部门、 （一）需要办理施工许可证的建设工程 （二）不需要办理施工许可证的建设工程 限额以下的小型工程 、抢险救灾及临时工程 （三）不重复办理施工许可证的建设工程 施工许可证和开工报告二选一 （四）另行规定的建设工程 ——军用

1Z302012 申请主体和法定批准条件 一、施工许可证的申请主体——建设单位 二、施工许可证的法定批准条件（7条+其他） （1）已经办理该建筑工程用地批准手续； （2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； （3）施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求； （4）已经确定建筑施工企业； （5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已审查； （6）有保证工程质量和安全的具体措施； （7）建设资金已经落实； （工期不足1年，≥合同价50%，超1年≥合同价30%） （8）法律、法规规定的其他条件 —— 该委托监理的工程已经委托监理 该经公安消防机构审核的消防设计已审核

1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定 1Z302014 违法行为应承担的法律责任 一、申请延期的规定 有效期限3个月，可延期（2次为限，每次不超过3个月） 二、核验施工许可证的规定 中止施工——报告 恢复施工——报告，中止1年以上恢复，重新核验 三、重新办理批准手续的规定 开工报告——中止、延期——向批准机关报告 不按期开工6个月以上的——重办开工报告的批准手续 1Z302014 违法行为应承担的法律责任 未经许可擅自开工、规避办理施工许可证、骗取和伪造施工许可证

1Z302020 施工企业从业资格制度 1Z302021 企业资质的法定条件和等级 一、施工企业资质的法定条件 施工单位——应取得资质证书，在资质等级许可范围内，承揽工程 （一）有符合规定的注册资本 （二）有符合规定的专业技术人员 （三）有符合规定的技术装备 （四）有符合规定的已完成的工程业绩 二、施工企业的资质序列、类别和等级 （二）施工企业的资质类别和等级 1.施工总承包——12个资质类别 2.专业承包———60个资质类别 3.劳务分包———13个资质类别

三、施工企业的资质许可 资质许可——建设主管部门负责统一管理， 相关行业配合 四、施工企业资质证书的申请、延续和变更 （一）企业资质的申请 资质申请——申请多项资质，以最高的资质为主项资质 （二）企业资质证书的延续 资质证书有效期——5年， 届满前60日申请延续5年 （三）企业资质证书的变更 变更——工商部门办理变更后30内办理 资质变更手续 合并——可继承合并前各方较高的资质 分立——按实际达到的资质 五、外商投资建筑业企业的规定

1Z302023 禁止以他企业或他企业以本企业名承揽工程的规定 1Z302024 违法行为承担的法律责任 一、禁止无资质承揽 合同无效，但实际施工人利益受侵害，可依法主张权利 二、禁止越级承揽工程 1Z302023 禁止以他企业或他企业以本企业名承揽工程的规定 1Z302024 违法行为承担的法律责任

1Z302030 建造师注册执业制度 1Z302031 建设工程专业人员执业资格的准入管理 一、注册建造师： 考核或 资格证书 注册 注册证书 考试 执业印章 二、二级建造师的注册 注册——省级建设主管部门 （一）申请初始注册和延续注册 初始注册：证书有效期3年 延续注册：期限届满30日前申请

（二）变更注册和增加执业专业 变更注册：变更仍延续原有效期 与新单位签订合同后1月内通过新企业申请变更 增项注册：增加执业专业 （三）不予注册和注册证书、执业印章失效及注销 不予注册情形 —— 10条 证书和印章失效情形 —— 7条 证书和印章收回宣告作废 —— 4条 三、二级建造师的继续教育 课时的规定 —— 一个专业一个有效期120 学时，必修和选修各半 增加一个专业增加60学时，必修和选修各半

1Z302033 建造师的受聘单位和执业岗位范围 一、受聘单位 ——相关单位，担任施工单位项目负责人，应当受聘注册于有施工资质单位 二、执业岗位范围 ——项目经理及其他施工活动的管理工作 建造师不得同时担任两个及以上工程项目负责人 特殊情况除外——相邻工程分段或分期施工、工程验收合格、 非承包方停工超过120天且甲方同意 建造师担任项目负责人期间原则不得更换， 特殊情况除外—— 发承包方解除合同、发包方同意、不可抗力

1Z302034 建造师的基本权利和义务 1Z302035 违法行为应承担的法律责任 一、建造师的基本权利——8条（具体管理规定） 施工管理文件、质量合格文件——必须由建造师签章 修改签章—— 应征得企业同意，由建造师本人修改 本人不能修改的，由单位指定同等资格的建造师修改，并签章 分包工程的文件签署 施工管理文件——分包企业建造师签章 质量合格文件—— 分包企业建造师签章 + 总包项目负责人建造师签章 二、建造师的基本义务——7条（禁止的行为） 1Z302035 违法行为应承担的法律责任 分包企业建造师签章 + 总包

D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，设计文件已按规定经过了审查 根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（ ）。 A、已办理工程用地批准手续 B、已确定建筑施工企业 C、需要拆迁的，其拆迁工作全部完成 D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，设计文件已按规定经过了审查 E、材料、设备已经购入 答案：ABD http://gc.100xuexi.com/

某旅游度假村项目按照规定于2005年9月20日领取了开工报告，如果在（ ）前不能按期开工，则应当重新办理开工报告的批准手续。 　某旅游度假村项目按照规定于2005年9月20日领取了开工报告，如果在（ ）前不能按期开工，则应当重新办理开工报告的批准手续。 A、2005年10月19日 B、2005年12月19日 C、2006年3月19日 D、2006年9月19日 答案：C http://gc.100xuexi.com/

根据施工许可管理的要求，建设项目因施工单位的原因导致停工，（ ）应当自中止施工之日起１个月内向发证机关报告。 根据施工许可管理的要求，建设项目因施工单位的原因导致停工，（　　　）应当自中止施工之日起１个月内向发证机关报告。 A.建设单位　　　　 B.施工企业　　 C.监理单位　 D.项目经理 答案：A http://gc.100xuexi.com/

按照《建筑业企业资质管理规定》，施工企业申领资质的法定条件中不包括（ ）。 按照《建筑业企业资质管理规定》，施工企业申领资质的法定条件中不包括（ ）。 A.有符合规定的注册资本 B.有符合规定的从业人数 C.有符合规定的技术装备 D.有符合规定的已完成工程业绩 答案：B http://gc.100xuexi.com/

李某2007年6月20日注册为一级建造师，在2008年3月10日变更了执业单位而进行了变更注册，则其注册有效期至（ ）。 李某2007年6月20日注册为一级建造师，在2008年3月10日变更了执业单位而进行了变更注册，则其注册有效期至（ ）。 A.2009年6月19日 B.2010年6月19日 C.2010年3月9日 D.2011年3月9日 答案：B http://gc.100xuexi.com/

B．自行保管和使用本人注册证书、执业印章 C．在一个单位注册，在另一个单位受聘和执业 D．允许本单位同事以自己的名义从事执业活动 注册建造师在执业过程中不能有（ ）行为。 A．在执业过程中收取合同约定的费用 B．自行保管和使用本人注册证书、执业印章 C．在一个单位注册，在另一个单位受聘和执业 D．允许本单位同事以自己的名义从事执业活动 E．超出聘用单位的业务范围从事执业活动 答案：CDE http://gc.100xuexi.com/

A．经企业同意后，修改本人签字并盖章的工程施工文件 B．自行保管和使用本人注册证书、执业印章 C．在一个单位注册，在另一个单位受聘和执业 注册建造师在执业过程中不能有（ ）行为。 A．经企业同意后，修改本人签字并盖章的工程施工文件 B．自行保管和使用本人注册证书、执业印章 C．在一个单位注册，在另一个单位受聘和执业 D．允许本单位同事以自己的名义从事执业活动 E．超出聘用单位的业务范围从事执业活动 答案：CDE http://gc.100xuexi.com/

1Z303000 建设工程发承包法律制度 1Z203010 建设工程招投标制度 （1）大型基建、公用事业项目等关系公共利益、公共安全的项目 （2）全部或部分利用国有资金或国家融资项目 （3）使用国外贷款、援助的项目 二、建设工程必须招标的规模标准 （1）施工 ： 单项 —— 200万↑ （2）重要采购 ： 单项 —— 100万↑ （3）勘察、设计、监理的采购 ： 单项 —— 50万↑ （4）项目总投资额 ：3000万↑ http://gc.100xuexi.com/

三、可以不进行招标的建设工程项目 （1）下列情况不适宜招标的： 涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾 扶贫资金以工代赈 （2）不可替代的专利、专有技术 （3）采购人自行 （4）通过招标选定的特许经营项目投资人自行 （5）需要向原中标人采购，否则会影响项目 四、建设工程招标方式 （一）公开招标和邀请招标 公开招标—— ①国有资金占控股或主导地位的项目—— ②国家和省级地方重点项目—— 邀请招标——向3人↑ 特殊情况可以邀请，2条规定 不适宜公开的可以邀请招标

1Z303012 招标基本程序和禁止肢解法发包、 限制排斥投标人的规定 一、招标基本程序 （一）履行项目审批手续 （二）委托招标代理机构——委托关系，有资质要求 （三）编制招标文件及标底 ①招标文件的内容、规定——澄清、修改的规定 投标文件编制时间和投标有效期规定 ②只能有一个标底 ③可设定最高投标限价、不得最低投标限价 （四）发布招标公告或投标邀请书 （五）资格审查——预审或后审（择一） （六）开标——时间、地点、人物、程序

（七）评标 ①评标委员会组成（人数、组成、要求） ——招标人代表 + 专家 ②否决投标的规定——7条 ③中标候选人名单 （八）中标和签订合同——中标人的选择、签订合同的规定 二、禁止肢解发包的规定 三、禁止限制、排斥投标人的规定 5人以上的单数； 技术、经济专家不少于2/3 与投标人无利害关系

1Z303013 投标人、投标文件的法定要求和投标保证金 一、投标人 二、投标文件 （一）投标文件的内容要求——对招标文件实质性要求作出响应 （二）投标文件的修改与撤回——截止时间前可补充、修改和撤回 （三）投标文件的送达与签收 截止时间前送达投标地点 拒收的情形：——未通过资格预审、逾期送达、 未按要求密封 三、投标保证金 金额：不超过估算价2% 有效期：与投标有效期一致 退还：投标人撤回投标文件，退还，撤销，可以不退还 签订合同后5日内退还（本金 + 银行同期存款利息）

1Z303014 禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定 行贿 低于成本价竞标 弄虚作假

1Z303015 中标的法定要求和招标投标投诉处理 2Z203016 违法行为应承担的责任 一、中标的法定要求 （一）公示中标候选人 ——收到评标报告3日内，公示不少于3日 （二）确定中标人 符合两个条件之一即可： ①最大限度满足招标文件的各项综合评价标准 ②经评审的投标价格最低（低于成本除外） （三）中标通知书和报告招标投标情况 ——对双方均有约束、同时通知未中标人 （四）履约保证金 —— ≤合同金额的10% 二、招标投标投诉与处理 ——自知道或应当知道之日起10内向有关部门投诉 2Z203016 违法行为应承担的责任

1Z303020 建设工程承包制度 1Z303021 建设工程总承包的规定 总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。 一、工程总承包的方式 （一）设计采购施工总承、 （二）设计—施工总承包 （三）设计—采购总承包 （四）采购—施工总承包 二、总承包企业的资质管理 三、工程总承包与工程项目管理 四、总承包单位的责任 总包、分包单位——连带责任

1Z303022 建设工程共同承包的规定 一、共同承包的适用范围 —— 大型、复杂工程 二、共同承包的资质要求 —— 不同资质等级按等级低的资质 三、共同承包的责任 —— 连带 一、分包类型： 专业分包——总承包企业发包 劳务作业分包——总承包企业、专业分包企业发包 二、分包单位的条件与认可 ——总承包协议中约定 、经建设单位认可 建设单位不得直接指定 三、分包单位不得再分包

1Z303030 建筑市场信用体系建设 1Z303024 违法行为应承担的责任 1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类 四、转包和违法分包的界定 违法分包—— 分包单位不具备相应资质 未得到建设单位认可 总承包对主体结构施工进行分包 分包单位再分包 1Z303024 违法行为应承担的责任 1Z303030 建筑市场信用体系建设 1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类 一、良好行为记录 二、不良行为记录

1Z303032 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准 1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 一、施工单位不良行为认定标准 施工单位——5类 资质 、承揽业务、质量、安全、拖欠工程款和工资 二、注册建造师不良行为记录的认定标准——违法行为 1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 1Z203034 建筑市场主体诚信评价的基本规定 政府和社会中介共同 一、政府对市场主体的守法诚信评价 二、社会中介信用机构的综合信用评价

A.抢险救灾的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目 D.使用外国政府贷款的项目 根据我国法律规定，在我国境内进行（　　）工程建设，可以不进行招，直接发包 A.抢险救灾的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目 D.使用外国政府贷款的项目 E.采购人依法能够自行建设的项目 答案：CE http://gc.100xuexi.com/

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币 属于工程建设项目招标范围的项目，如果符合( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。 A．施工单项合同估算价150万元人民币 B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币 C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币 D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 答案：AE http://gc.100xuexi.com/

A．投标有效期内 B．评标之前 C．开标时间之前 D．中标通知书发出之前 答案：C 投标人应当在（ ）送达投标文件。 http://gc.100xuexi.com/

D.甲公司与乙公司组成的联合体是以一个投标人的身份投标 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是( )。 A.甲公司与乙公司必须是同一专业 B.甲公司与乙公司必须是同一资质等级 C. 联合体具有法人资格 D.甲公司与乙公司组成的联合体是以一个投标人的身份投标 答案：D http://gc.100xuexi.com/

投标文件出现下列情形（ ）之一的，应当作为废标处理。 A.投标文件有明显文字错误 B.投标报价低于成本 C.投标报价是所有投标文件中最高的 投标文件出现下列情形（ ）之一的，应当作为废标处理。 A.投标文件有明显文字错误 B.投标报价低于成本 C.投标报价是所有投标文件中最高的 D.投标人未按要求提交投标保证金的 E.联合体投标时，投标文件未附联合体各方共同投标协议的 答案：BDE http://gc.100xuexi.com/

B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ） A、减少一名招标人代表，专家不再增加 B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家 E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家 答案：BD http://gc.100xuexi.com/

新华建筑公司具有总承包一级资质，2005年总承包了某写字楼工程，该公司可以（ ）。 　新华建筑公司具有总承包一级资质，2005年总承包了某写字楼工程，该公司可以（ ）。 A.将主体工程分包给和其资质等级相同建筑施工企业 B.在总承包合同中与甲方就分包进行约定 C.将工程转包给和其资质等级相同建筑施工企业 D.将装修工程和幕墙工程分别分包给两具有相应资质等级的建筑施工企业 E.经建设单位认可，将工程分包给不具相应资质条件的单位。 答案：BD http://gc.100xuexi.com/

建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（ ）。 A．将建筑工程肢解发包 B. 发包人直接指定分包 C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 D. 将工程项目的安装工程、装修工程和土建工程分别进行发包  E. 两个不同资质等级的单位联合共同承包 答案：ABC http://gc.100xuexi.com/

1Z304000 建设工程合同和 劳动合同法律制度 1Z304010 建设工程合同制度 1Z304011 合同的法律特征和订立原则 一、合同的法律特征 二、合同的订立原则 平等、自愿、公平、诚实信用、合法 三、合同的分类 诺成合同：双方意思表示一致即成立 实践合同：交付标的物才成立 四、建设工程施工合同 适用承揽合同 成立不代表有效 http://gc.100xuexi.com/

1Z3304012 合同的要约与承诺 一、合同订立与合同成立 当事人采用合同书形式订立合同，自双方当事人签字或盖章时合同成立 采用合同书形式订立合同，在签字或盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立 二、要约 要约：希望和他人订立合同 撤回（生效前取消要约）、撤销（生效后取消要约，有条件） 要约邀请：希望他人向自己发出要约 三、承诺 受要约人同意要约的意思表示，与要约内容一致 http://gc.100xuexi.com/

要约 要约到 达生效 要约 要约 撤回 要约 撤销 要约失效 口头形式 书面形式 数据电子文件形式 要约内容具体而确定 ， 要约应表明一旦经受要约人承诺，要约人受该意思表示约束 口头形式 书面形式 数据电子文件形式 要约到 达生效 要约 要约 撤回 要约 撤销 要约失效 不可撤销的规定 要约人确定了承诺期限或者明示要约不可撤销； 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。 在受要约人发出承诺通知前 撤回的通知先于或与要约同时到达受要约人 http://gc.100xuexi.com/

1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容 一、法定形式 书面形式、口头形式和其他形式。 建设工程合同应当书面形式。 三、建设工程施工合同的内容 四、建设工程施工合同发承包双方的主要义务 发包人 承包人 不得违法发包 提供必要施工条件 及时检查隐蔽工程 及时验收工程 及时支付工程款 不得转包和违法分包 自行完成主体结构施工 接受发包人有关检查 交付验收合格工程 质量不合格修理 http://gc.100xuexi.com/

1Z304014 建设工期和支付价款的规定 一、建设工程工期 （一）开工 计划开工日期前7天，监理人向承包人发出开工通知 （二）暂停施工 发包人原因——承担费用，工期顺延 承包人原因——承担费用，工期不顺 承包人收到复工指示后84小时未复工，视为明示违约 （三）工期顺延 专用条款可以约定逾期竣工违约责任 （四）竣工日期 ——承包人应按期竣工，双方协商可提前竣工

竣工时间的司法解释 (1)竣工验收合格的——竣工验收合格之日 (2)发包人拖延验收的——承包人提交验收报告之日 (3)未经竣工验收，发包人擅自使用的——以转移占有建设工程之日 二、工程价款支付——验收合格后支付 （一）支付程序 承包人递交结算资料 发包人审核 支付 *发生争议按合同约定解决 （二）合同价款的确定：合同约定 黑白合同：以备案的中标合同结算

（三）解决工程价款结算争议的规定 1.发包人在接到竣工结算文件时，没有在约定时间内答复， 则视为认可竣工结算价 2.工程量的计算 以签证为依据 无签证——以其他证据认定实际发生的工程量 工程已交付的：交付日 工程未交付的：提交竣工结算文件日 工程未交付+价款未结清：起诉日

1Z304015 建设工期赔偿损失的规定 4.垫资 垫资本金 —— 有约依约，无约按拖欠工程款处理 垫资利息 —— 有约依约，约定过高高出部分无效，无约按无息处理 5.价款偿还顺序 承包人有6个月优先权 全款或大部分款的购房人 工程款优先权 抵押权 债权 1Z304015 建设工期赔偿损失的规定 一、损失赔偿特征：——4条 二、赔偿损失的构成要件：——4条

三、赔偿损失的范围： 赔偿 = 直接损失 +间接损失 不超过订立合同时预见到或应当预见到的损失 四、约定赔偿损失和法定赔偿损失 约定（数额或计算方式）优于法定 违约金低于实际损失的——当事人可请求法院裁量增加 违约金过份高于实际损失的——当事人可请求法院裁量适当减少 五、损失赔偿的限制： 可预见性原则和防止损失扩大的规定 六、建设工程合同赔偿损失：因过错而承担责任 发包人赔偿的规定——7条 承包人赔偿的规定——7条

1Z304016 无效合同和效力待定合同的规定 一、无效合同： 违法性；不可履行性；自始无效、绝对无效 （一）无效合同的类型 （1）欺诈、胁迫——损害国家利益 （2）恶意串通 （3）以合法形式掩盖非法目的 （4）损害社会公共利益 （5）违反法律、行政法规的强制性规定 （二）免责条款无效——不影响整个合同的效力 （1）造成对方人身伤害的 （2）因故意或重大过失造成对方财产损害的

（三）施工合同无效的规定——包括但不限于以下三条 无效施工合同的处理—— 无资质或借用资质 必须招标，而未招标或中标无效的 转包、违法分包 （1）验收合格——应支付工程款 （2）验收不合格——修复后验收 验收合格的：应支付工程款、承包人承担修复费 修复后验收不合格：不付工程款

限制能力人——纯获益或与其年龄、智力、精神健康状况 二、效力待定合同： ——成立后是否有效不确定，有权人追认则有效，不追认则无效 效力待定合同的3个情形 2个例外 限制民事行为能力人签订的合同 无权代理人订立的合同 无处分权人处分他人财产的合同 限制能力人——纯获益或与其年龄、智力、精神健康状况 相适应的合同=有效，不用追认 表见代理

1Z304017 合同的履行、变更、转让、撤销和终止 一、合同履行： 当事人不得因名称、法人代表等改变而不履行劳动合同 二、合同变更：约定变更和法定变更 约定变更——双方协商、遵循法定程序 三、合同转让：（全部或部分） （1）权利转让——通知债务人 （2）义务转让——经债权人同意 （3）一并转让——经对方同意 原合同消灭，新合同关系产生

四、可撤销合同：有效，但可撤销、变更或维持 相对无效——必须启动撤销权才无效 （一）可撤销合同3类型 （二）撤销权消灭 （1）重大误解（理解错误——较大损失） （2）订立时显失公平 （3）欺诈、胁迫、乘人之危——损害个人利益 （1）1年没行使撤销权——知道或应当知道起 （2）放弃撤销权

五、合同终止： 原因——履行、解除、提存、抵消、免除、混同 合同解除——合同有效，单方或双方解除 （一）合同的解除 约定解除——双方 法定解除——具备条件则单方直接解除，通知对方，3个月异议期 （二）法定解除的条件 （通常合同已经无法履行下去了） （1）因不可抗力致使不能实现合同目的 （2）履行期届满前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明 将不履行主要债务 （3）迟延履行，经催告后在合理期内仍未履行 （4）迟延履行，或其他违约，致使不能实现合同目的

（四）施工合同解除 1.发包人解除 2.承包人解除 （1）明确表示或以自己的行为表明将不履行主要债务 （2）迟延完工，经催告后仍未完工 （3）质量不合格，且拒绝修复 （4）非法转包、违法分包 （1）未按约定支付工程款 （2）提供的主要材料设备不符合强制性标准 （3）不履行合同约定的协助义务 合同解除后，工程款的处理

1Z304018 违约责任与违约责任的免除 1Z304019 建设工程合同示范文本的性质与作用 一、违约责任的特征——5条 三、承担违约责任的种类： （1）继续履行 （2）采取补救措施 （3）停止违约行为 （4）赔偿损失——以损失存在为前提 （5）违约金或定金 ——同时约定的，没有违约一方选择违约金条款或定金条款 给付方违约，无权要求返还 接收方违约，双倍返还 四、违约责任的免除 不可抗力：自然灾害、社会事件 *注：迟延履行后发生不可抗力的——不免除违约责任 1Z304019 建设工程合同示范文本的性质与作用 示范合同——参考作用

1Z304020 劳动合同及劳动关系制度 1Z304021 劳动合同订立的规定 劳动合同的种类 （一）以完成一定工作任务为期限的合同 （二）固定期劳动合同 （三） 无固定期劳动合同 （1）连续工作10年 （2）初次实行劳动合同制或国企改制的 ——（连续工作10年 + 距退休不足10年） （3）连续订立2次固定期合同 + 续订的 用工之日起满1年未订立书面劳动合同，视为已经 订立无固定期限合同

订立劳动合同的注意事项 （一）建立劳动关系即应订立 用工之日起——1个月内签订 全日制用工——书面合同 非全日制用工(4小时/天，24小时/周)——口头合同 （二）试用期——1人最多1次试用期 期限： 3个月以上—不满1年的——试用期不超过1个月 1年以上—不满3年的——2个月 3年以上、无固定期的——6个月 3个月以下、以完成一定工作任务为期限的合同 工资：不低于约定或同岗位最低工资的80% 并不得低于当地最低工资标准

1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止 （三）劳动合同生效和无效 生效：双方签字或盖章（不一致，以后一方为准） 无效：3条 集体合同 工会 + 用人单位签订——工会起诉 1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止 劳动合同履行和变更 报酬的组成—— 货币工资、实物报酬、社会保险 用人单位发生变动不影响合同履行 变更必须协商一致

劳动合同解除 协商解除（双方协商一致） 法定解除（单方） 约定解除（合同写明） （一）劳动者单方 1.辞职 提前30天通知解除，试用期内要提前3天通知 2.单位违约——立即解除、单位暴力违法——立即不用告知 （1）没按约定提供劳动保护、劳动条件 （2）没及时足额支付劳动报酬 （3）未缴社保 （4）规章制度违法损害劳动者权益 （5）无效合同（欺诈等）

（二）用人单位单方 1.随时解除 （1）试用期内不符合录用条件 （2）严重违反单位规章制度 （3）严重失职，给单位造成重大损失 （4）兼职，给本单位造成严重影响、或经提出拒不改正 （5）劳动者欺诈签订的无效合同 2.预告解除——提前30天通知或多给1个月工资立即解除 （1）患病或非因公负伤，不能从事原工作 也不能从事另安排的工作 （2）不能胜任工作，经调岗或培训，仍不能胜任工作的 （3）订立时所依据的客观情况发生重大变化

（三）经济性裁员——单位单方 一次性裁剪20人或总数10%以上员工，向工会或职工说明 （四）不得解除 （1）职业病、工伤 （2）患病或非因公负伤，治疗期 （3）女工三期：孕期、产期、哺乳期 （4）连续工作15年 + 距退休不足5年 （五）劳动合同终止 原因：合同期满、享受养老保险、死亡、破产倒闭、吊销执照等 因公致残劳动合同的处理： （1）1~4级：保留关系，退出岗位不得终止合同 （2）5、6级：若非本人提出，单位不得终止合同 （3）7~10级：合同期满终止

（六）经济补偿金 1、单位需要支付补偿金的情形： （1）因单位违法行为劳动者法定解除 （2）用人单位提出双方协商后解除 （3）用人单位法定预告解除 （4）用人单位经济性裁员 （5）终止固定期限合同（特殊情形除外） （6）单位破产或被吊销关闭 2、补偿标准： 工作年限N年=N月工资（N≤12） 不足1年的期限：≥6个月=1月工资； <6个月=半月工资 3、单位违法解除合同 劳动者可选择——继续履行或2倍赔偿金 同等条件劳动者不愿续签 月工资按解除前12个月的平均工资，最高限为当地月平均工资的3倍

1Z304023 合法用工方式与违约用工模式的规定 一、禁止包工头模式 二、劳务派遣 派遣公司与劳动者签订劳动合同（2年以上固定期限） 派遣公司与用工单位签派遣协议 用人单位 派遣公司 劳动者 200万注册资本等法定条件 临时性、辅助性、替代性岗位

三、劳务分包企业 资质：县级建设行政主管部门负责受理和初审、地级审批 允许承担农房施工 1Z304024 劳动保护的规定 一、劳动者的工作时间和休息休假 （一）工作时间——8h/天，44h/周 （二）休息休假 （1）连续工作1年以上享受带薪年假 （2）延长工作时间 一般不超1h/天，特殊不得超3h/天，36h/月 （3）加班工作报酬 延时150%、休息日且不补休200%、节日300%

二、劳动者的工资 工资（剔除加班费、津贴、劳保）不得低于最低工资标准 三、劳动安全卫生制度 安全卫士教育、三同时、职业危害作业、特种作业的规定 四、特殊保护： （一）女工 禁止矿山井下、第4级及其他禁忌， 特殊时期保护（经期、孕期、哺乳期） （二）未成年工——16~18岁 禁止矿山井下、有毒有害、第4级及其他禁忌，定期健康检查

1Z304025 劳动争议的解决 五、保险和福利 基本养老保险：单位和个人缴纳，缴满15年 基本医疗保险：单位和个人缴纳，不纳入基本医疗保险的内容 工伤保险：单位缴纳，见第六部分 失业保险：单位和个人缴纳，缴费年限决定领取的期限，最长24月 生育保险：单位缴纳 1Z304025 劳动争议的解决 劳动争议的解决方式—— 协商、调解、仲裁、诉讼 （一）调解：本单位劳动争议调解委员会 （二）仲裁：单位劳动争议仲裁委员会 （仲裁诉讼时效——1年） （三）诉讼：收到仲裁裁决书起15天内

1Z304026 违法行为应承担的法律责任 单位未按时订立合同： 1个月~1年未签订：2倍工资 1年以上未签订： 无固定期合同 + 11个月内的2倍工资 违法不签无固定期合同：2倍工资

1Z304030 相关合同制度 1Z304031 承揽合同的法律规定 一、承揽合同特征 二、承揽合同当事人的权利义务 义务： 承揽人——5条 定作人——4条 三、承揽合同解除—— 承揽人的法定解除权 定作人的法定解除权 定作人的任意解除权 （赔偿损失）

1Z304032 买卖合同的法律规定 一、买卖合同——转移财产所有权、有偿、双务、诺成 二、买卖合同当事人的权利义务 （一）出卖人的义务 1.按约交付标的物 交付方式：5种 ——现实交付、简易交付、占有改定、指示交付、拟制交付 “数量、期限、地点、质量要求、包装方式” 补充协议 有约定 按约定 没有约定 或约定不明 不能达成 完成交付 法律规定* 不能按有关条 款或交易习惯 有关条款 或交易习惯

权利瑕疵担保义务——保证第三人不向买受人主张任何权利 物的瑕疵担保义务——保证物的质量 （二）买受人的义务 一、支付价款的义务 1. 付款 2.转移物权 3.瑕疵担保义务 权利瑕疵担保义务——保证第三人不向买受人主张任何权利 物的瑕疵担保义务——保证物的质量 （二）买受人的义务 一、支付价款的义务 1. 付款 （1）付款数额： 市场价： 双方可以约定 补充协议 有约定 按约定 没有约定 或约定不明 不能达成 完成交付 法律规定* 不能按有关条 款或交易习惯 有关条款 或交易习惯

政府价： 正常履行：按交付时价格 违约：谁逾期对谁不利 （2）付款的地点和时间： 2.受领标的物 3.检验通知义务 三、风险承担： 一般———交付转移 违约时——违约之日转移 在途货物买卖——签订合同时买受人承担 未约定地点的——货交第一承运人时转移买受人承担

政府价：正常履行：按交付时价格，违约：谁逾期对谁不利 （2）付款的地点和时间： 2.受领标的物 3.检验通知义务 三、风险承担： 一般———交付转移 违约时——违约之日转移 在途货物买卖——签订合同时买受人承担 未约定地点的——货交第一承运人时转移买受人承担 四、特殊买卖合同 五、孽息归属和买卖合同的解除 孽息——交付前的归出卖人，交付后的归买受人 合同解除涉及——主从物、分批交付、分批付款的规定

1Z304033 借款合同的法律规定 一、自然人借款合同 未约定利息的 = 无息 民间借贷利率可适当高，最高≤银行贷款利息的4倍 二、借款合同当事人的权利义务 不得预扣利息——否则按扣除后的实际金额计算 按期支付利息的规定

1Z304034 租赁合同的法律规定 一、租赁合同——转移使用收益权，双务、有偿、诺成 二、租赁期限：不定期和定期≤20年 租赁期6个月以下——口头、书面 租赁期6个月以上——书面（没有书面=不定期租赁） 三、出租人承租人的权利义务 维修义务 出租方 (另有约定除外） 承租人经出租人同意可以转租 承租人优先购买权 租赁期内租赁物所有权变动，不影响租赁合同 非承租人导致租赁物损坏，承租人可以减负或不付租金直至解除合同

1Z304035 融资租赁合同的法律规定 1Z304036 运输合同的法律规定 一、特征：买卖合同+租赁合同、买受人即出租人（二合一） 买卖合同——出卖人与买受人签订 租赁合同——买受人与租赁人签订 瑕疵担保义务——出卖人向承租人承担 二、各方的权利义务 维修义务 承租人 租赁期见因租赁物造成第三人损失，出租人不承担责任 1Z304036 运输合同的法律规定 一、双务、有偿、诺成合同 二、托运人、承运人、收货人的权利义务

（一）承运人——求偿权、特殊的拒运权、留置权 不可抗力、 货物本身自然性质 合理损耗、托运人收货人过错 不可抗力导致货物毁损——已收运费的——应返还 未收运费的——不收取 （二）托运人——拒付运费权、任意变更解除权 拒付（承运人未按约定承运而增加的费用） 变更解除需赔偿承运人损失 （三）收货人——拒付运费权（同托运人） 货物毁损 承运人不赔偿

1Z304037 仓储合同的法律规定 1Z304038 委托合同的法律规定 特殊的保管合同 仓储合同——保管动产、诺成合同 仓单的作用 可有偿，可无偿 经委托人同意，受托人可转托第三人，未经同意，受托人对转委托的行为承担责任。（紧急情况除外） 双方均可以随时解除合同

乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款，2006年3月1日，工程竣工验收合格，3月3日，乙向甲提交工程结算文件，3月20日，乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，（ ）是正确的。 A．2006年3月3日 B．2006年3月16日 C．2006年3月20日 D．2006年6月10日 答案：B http://gc.100xuexi.com/

某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（ ） A、10万元 B、7万元 C、6万元 D、4万元 答案：B http://gc.100xuexi.com/

C．招标人与中标人在中标后订立的备案合同之外另订的违背备案合同实质的协议或合同 ( )属于无效的建筑施工合同。 A．带资承包的施工合同 B．承包人超越资质等级订立的施工合同 C．招标人与中标人在中标后订立的备案合同之外另订的违背备案合同实质的协议或合同 D ．总承包人将所承包的工程肢解后全部分包出去而订立的合同  E ．总承包人将所承包的工程的劳务作业分包给劳务分包企业的劳务分包合同 答案：BCD http://gc.100xuexi.com/

B、一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同 下列属于无效合同的是（ ）。 A、无处分权的人处分他人财产的合同 B、一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同 C、显失公平的合同 D、以合法形式掩盖非法目的的合同 答案：D http://gc.100xuexi.com/

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的 在( )情形下，劳动者解除劳动合同应当提前30日书面形式通知用人单位。 A．在试用期内 B．劳动者又应聘于其他单位 C．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的 D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的 答案：B http://gc.100xuexi.com/

在( )情形下，用人单位不得解除劳动合同。 A．劳动者被依法追究刑事责任 B．女职工在孕期、产期、哺乳期 C．患病，在规定的治疗期内 D．患病或负伤被确认丧失劳动能力 E．劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作 答案：BC http://gc.100xuexi.com/

按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（ ）。 按照劳动保护的相关规定，用人单位不得安排女工和未成年工从事（ ）。 A．加班劳动 B．特种作业劳动 C．矿山井下劳动 D．国家规定的第四级体力劳动 E．国家规定的第三级体力劳动 答案：CD http://gc.100xuexi.com/

某买卖合同按照市场行情约定价格，2003年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2003年6月1日交货，但卖方迟至2003年7月1日才交货，2003年6月1日时的市场价格为每千克210元，2003年7月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。 A．220 B．210 C．200 D．190 答案：D http://gc.100xuexi.com/

B．承租人应对建筑施工机械所有的损耗或破坏承担赔偿责任 某建筑施工企业向城建二公司租赁建筑施工机械，拟租赁期限为1年，下列说法正确的是（ ）。 A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效 B．承租人应对建筑施工机械所有的损耗或破坏承担赔偿责任 C．承租人应当在约定期限内支付租金 D．承租人可以不经出租人同意将施工机械进行改装，提高机械的性能，但费用自付 E．承租人对租赁的施工机械应妥善保管，否则应对机械的损害承担赔偿责任 答案：CE http://gc.100xuexi.com/

1Z305000 建设工程施工环境保护、 节约能源和文物保护法律制度 一、施工现场： （一）符合噪声排放标准 昼间（6~22点）=70 dB（A） 夜间（22~次日6点）=55 dB（A） 最高不超出排放标准15 dB（A） http://gc.100xuexi.com/

1Z305012 施工现场废气、废水污染防治的规定 （二）使用机械设备可能产生环境污染的申报 （三）禁止夜间噪声污染施工（例外：①抢修、抢险、②工艺要求或特殊需要连续作业，②需要提前开证明） 二、建设项目环境污染防治 可能产生污染项目：环境影响评报告书 环境噪声污染防治设施——与主体工程——三同时 三、交通噪声污染防治 1Z305012 施工现场废气、废水污染防治的规定 一、大气污染防治 施工现场——扬尘（绿色施工导则）、有毒有害气体 二、水污染防治 施工现场——废液和污水排放、地下工程设施 *城镇排水与污水处理设施的安全防护

1Z305020 施工节约能源制度 1Z305013 施工现场固体废物污染防治的规定 1Z305014 违法行为应承担的法律责任 固体废物：一般固体废物和危险固体废物 施工现场：建筑垃圾和生活垃圾，及时清运、减量化和回收再利用 1Z305014 违法行为应承担的法律责任 1Z305020 施工节约能源制度 1Z305021 施工合理使用和节约能源的规定 一、一般规定 二、建筑节能：降低使用过程的能耗 建设、设计、施工、监理各环节 三、施工节能：降低施工过程四节一环保 节材、节水、节能、节地

1Z305030 施工文物保护制度 1Z305022 施工技术进步与激励措施的规定 1Z305023 违法行为应承担的责任 节能激励措施： 节能专项资金、税收优惠、信贷支持、价格政策、表彰奖励 1Z305023 违法行为应承担的责任 1Z305030 施工文物保护制度 1Z305031 受国家保护文物的范围 遗存文物属于国家所有 1Z205032 在文物保护单位保护范围和 建设控制地带施工的规定 一、保护范围： 全国和省级——由省级人民政府划定 地方——由核定的人民政府划定

二、建设控制地带： 全国——由省级文物部门和规划部门划定 省级和地方——由核定的人民政府的文物部门和规划部门划定 三、历史文化名城名镇名村 历史文化名城——国务院核定公布 名镇名村——省级人民政府核定公布，报国务院备案 四、施工规定 承担文物保护单位的修缮、迁移、重建的单位 同时取得： ①（文物主管部门）文物保护工程资质证书 ②（建设部门发的）资质等级证书

历史文化名城核心保护范围内： ①不得新建、扩建（必要的基础设施和公共设施除外） ②拆除历史建筑以外的建筑物 ——经文物主管部门和城乡规划部门批准 ③任何单位、个人不得损坏、迁移、拆除历史建筑 1Z305033 施工发现文物报告和保护的规定 发现文物： ①保护现场、停止施工 ②立即报告文物主管部门 （24小时赶赴现场、7日内提出处理意见） ③配合考古发掘单位，保护文物，发掘结束前不得继续施工

在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，但( ) 除外。 A．工期要求紧张的 B．抢修、抢险作业的 C．已经公告附近居民的 D．国家或地方重点工程 E．因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业的 答案：BE http://gc.100xuexi.com/

( ) 关于建筑节能的说法是正确的。 A．建筑节能与施工单位无关，建设单位和设计单位负有建筑节能义务 B．建设单位如资金不足，可以要求委托的设计单位修改通过审查的节能设计文件，降低建筑节能标准 C．民用建筑节能项目依法享有税收优惠 D．民用建筑节能是指在保证民用建筑施工质量、进度和投资控制的前提下，降低施工过程中的能源消耗 答案：C http://gc.100xuexi.com/

跃兴建筑公司在市区内修建某写字楼工程，在工程施工中的( )行为违反了相关的环境保护法 。 A．抢修工程进行到凌晨2点 B．在施工现场采取措施防止扬尘污染 C．在工地附近的小河中清洗机油存储容器 D．及时清运、处理建筑垃圾，在工地的空地中焚烧废旧的沥青卷材 E．将部分建筑垃圾倾倒在施工现场附近的空地中 答案：CDE http://gc.100xuexi.com/

答案：ADE 《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定正确的表述为（ ）。 B. 国家鼓励利用一切固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，鼓励现场搅拌混凝土。 C. 施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30% D. 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行 E. 利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。 答案：ADE http://gc.100xuexi.com/

1Z306000 建设工程安全生产法律制度 1Z306010 施工安全生产许可证制度 1Z306011 申领领取安全生产许可证的条件 1.取得许可证的条件： 与安全生产有关的制度措施、资金、人力和物力配备 2.未取得安全生产许可证，不得从事建筑施工活动 1Z306012 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定 一、安全生产许可证的申请 省一级人民政府建设主管部门负责颁发 http://gc.100xuexi.com/

1Z306020 施工安全生产责任和 安全生产教育培训制度 二、安全生产许可证的有效期 证书有效期3年，提前3个月申请延期，有效期间未发生死亡事故，经同意可不审而延期3年 三、政府监管 申领时和申领后 1Z306020 施工安全生产责任和 安全生产教育培训制度 1Z306021 施工单位的安全生产责任 一、施工安全生产管理的方针——安全第一、预防为主、综合治理 二、施工单位的安全生产责任制度 （一）单位主要负责人对安全全面负责

（二）施工单位安全生产管理机构和专职安全管理人员的职责 设置安全管理机构+配备专职安全生产管理人员 专职人员的配备： 总包企业：特级≥6人、一级≥4人、二级及以下≥3人 专业承包企业：一级≥3人、二级及以下≥2人 劳务分包企业≥2人 分公司≥2人 （三）项目：项目安全生产领导小组+项目专职安全生产管理人员 总承包单位 （1）建筑、装修工程： 按建筑面积分为三档，分别要求不少于1、2、3人 （2）土木及管道、安装工程： 按合同价分为三档，分别要求不少于1、2、3人

专业承包单位： 至少1人，并按工程量和危险度增加 劳务分包单位： 根据施工人员数量分为三档，分别要求不少于1、2、3人，且≥施工人员总数的5‰ 三、施工单位负责人施工现场代班制度 ——检查项目质量安全及项目负责人代班生产情况 每月检查时间不少于工作日的25% 四、重大隐患治理挂牌督办制度 五、建立健全群防群治制度

1Z306022 施工项目负责人的安全生产责任 项目负责人——应取得建造师执业资格，对项目安全施工负责 一、施工项目负责人的执业资格和安全责任 ——5条（针对项目）是第一责任人 二、施工单位项目负责人施工现场代班制度 ——每月不少于本月施工时间80%，离开请假并委托相关人 一、总承包单位应当承担的法定安全生产责任 （一）分包合同明确总分包双方安全责任 （二）统一编制应急救援预案

（三）上报安全事故 （四）自行完成主体结构的施工 （五）对分包工程与分包人——连带责任 二、分包单位的法定安全生产责任——服从管理，否则负事故主要责任 1Z306024 施工作业人员的安全生产的权利和义务 一、施工作业人员应当享有的安全生产权利—— （一）知情权和建议权 （二）防护用品获得权 （三）批评检举控告权及拒绝违章权 （四）紧急避险权——有权停止作业或采取应急措施后撤离现场 （五）工伤保险（强制）和意外伤害保险（提倡）赔偿权 （六）请求民事赔偿权

二、施工作业人员应当履行的安全生产义务 （一）守法遵章、正确使用护具 （二）接受教育培训—— 未培训、培训考核不合格的不准上岗 （三）安全事故隐患报告—— 向现场安全生产管理者，或本单位负责人——报告 1Z306025 施工单位安全生产教育培训的规定 在职工培训经费和安全费用中足额列支安全培训费 一、施工单位三类管理人员与“三项岗位”人员的培训考核 （一）三类 —— 主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员 （二）三项 —— 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 特种作业人员培训考核———专门培训+持证上岗 二、施工单位全员的安全生产教育培训 ——每年至少1次

1Z306030 施工现场安全防护制度 1Z306031 编制安全技术措施、专项施工方案和 安全技术交底的规定 三、进入新岗位、新现场的教育培训 ——对新职工至少32学时，每年至少20学时 四、采用新技术、工艺、设备、材料前作业人员的教育培训 五、培训方式——师傅带徒弟，实习至少2个月 1Z306030 施工现场安全防护制度 1Z306031 编制安全技术措施、专项施工方案和 安全技术交底的规定 一、编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 编制安全技术措施 —— 防止事故发生和减少事故损失 编制施工现场临时用电方案 ——临时用电设备5台以下或设备总容量50KW以下， 超过则编制用电组织设计

二、编制安全专项施工方案 6类分部分项工程专项施工方案—— （1）基坑支护与降水 （2）土方开挖 （3）模板 （4）起重吊装 （5）脚手架 （6）拆除、爆破工程 涉及深基坑、地下暗挖、高大模板，需组织专家论证、审查 安全验算结果 相关人签字： 施工单位技术负责人 + 项目总监 现场监督 论证后经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后组织实施

（一）安全专项施工方案的编制 总承包编制 （起重机械安装拆卸、深基坑、附着式脚手架等可专业承包编制） （二）安全专项施工方案的审核 施工单位技术负责人 签字 (总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人) 项目总监理工程师 签字 （三）安全专项施工方案的实施 现场监督、组织验收，签字（项目技术负责人和总监) 三、安全施工技术交底 ——技术人员 作业班组及人员，双方签字 同时签字

1Z306032 施工现场安全防护和安全费用的规定 一、施工现场安全防护 安全防护措施： （一）危险部位设置警示标志——符合国标 （二）不同施工阶段采取不同安全防护措施 ——暂停施工的现场防护 （三）临时设施—— 办公区、生活区与作业区分开设置，保持安全距离 未竣工建筑不得设置员工集体宿舍 （四）现场周边防护——专项防护措施、市区工地封闭围挡 （五）危险作业现场管理——爆破、吊装工程 （六）安全防护设备、机械设备——采购、管理 （七）起重机械——使用前的验收、定期检验

二、施工单位安全生产费用的提取和使用管理 安全施工措施费——列入概算，不得挪用 （一）施工单位安全费用的提取管理——以建筑安装造价为依据 按工程类别分三档提取：2.5%、2.0%、1.5%，企业可适当提高 列入造价，竞标时标外管理 总包直接支付给分包，并监督使用，分包不重复提取 投标报价中的安全费用≥ 工程所在地造价管理机构测定费率计算额的90% 施工中的费用预付 按合同约定 约定不明的 工期在一年内，≥总费用的50% 工期超过一年，≥总费用的30% 余额按进度支付

施工单位安全生产费用的使用管理 使用范围——8条 优先用于整改措施或达到安全生产标准所需支出 编制年度计划、备案 总包单位统一管理 三、特种设备安全管理 安装、改造、修理单位 ——施工前告知专门的安全监督管理部门 验收后30日向使用单位移交资料 使用单位 ——使用取得许可生产并检验合格的特种设备，并办理登记 使用中建档、维护、检修 有效期届满前1个月向检验机构提出检验要求

1Z306033 施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施 一、施工单位消防安全责任人和消防安全职责 1.单位法定代表人 ——消防第一责任人 2.重点工程施工现场是消防安全重点单位，安全职责 增加 4条 二、施工现场的消防安全要求 施工组织设计中编制消防安全技术措施、专项施工方案，现场监督 具体措施：消防通道、消防水源、明火的管理、现场布置 三、施工单位消防安全和防火检查 自我评估——重点单位每季度、其他每半年 防火巡查——重点工程每日，其他按需 四、建设工程消防施工的质量和安全责任 （1）按消防设计文件组织施工 （2）查验产品保证质量 （3）建立制度、加强培训等

1Z306034 工伤保险和意外伤害保险的规定 五、施工单位的消防安全教育培训和消防演练 ——消防演练至少每半年一次 五、施工单位的消防安全教育培训和消防演练 ——消防演练至少每半年一次 1Z306034 工伤保险和意外伤害保险的规定 一、工伤保险的规定——全部职员工 （一）工伤保险基金 保险基金（保险费、保险基金利息和其他资金） 保险费=本单位职工工资总额×缴费费率（分行业差别费率、分档次） （二）工伤认定 认定工伤——6种情况（工作时间、工作场所、因公事故或意外，以及 上下班非本人责任的事故） 视同工伤——3种

不得认定工伤——故意犯罪、醉酒或吸毒、自残或自杀 工伤认定申请由单位在事故伤害发生日期或确诊日起30日内 若单位违规，个人在1年内提出申请 （三）劳动能力鉴定 劳动能力障碍——1~10级，分三档 （四）工伤保险待遇 ——治疗费用、停工留薪待遇、致残后待遇、因工死亡的补助 ①治疗费用——工伤保险基金支付 （治疗费、住院补助、外地就医交通费、康复费） ②停工留薪—— 按月由单位支付原工资福利待遇，不超过12个月 停工留薪护理由单位负责

一次性伤残补助金 + 一次性医疗补助金 + 一次性就业补助金 （合同终止时支付后两项） 注：就业补助金由用人单位支付， ③致残待遇——3档 1~4级： 一次性伤残补助金+伤残津贴 5、6级： 安排其他工作 或 一次性伤残补助金+ 伤残津贴 或 （职工提出终止合同） 一次性医疗补助+就业补助金 7~10级： 一次性伤残补助金 + 一次性医疗补助金 + 一次性就业补助金 （合同终止时支付后两项） 注：就业补助金由用人单位支付， 其他补助金和津贴由工伤保险支付 ④因工死亡 —— 丧葬补助金+抚恤金+工亡补助金 按月直至养老保险待遇 不足按津贴补足

二、建筑意外伤害保险的规定 （一）建筑意外伤害保险的范围、保险期限和最低保险金额 范围——现场从事危险作业人员 期限——开工之日到竣工验收合格，提前竣工，自行终止， 延长，办理保险顺延 （二）建筑意外伤害保险的保险费和费率 费用——施工单位（总包），差别费率和浮动费率 （三）建筑意外伤害保险的投保 —— 不记名不计人数

1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理 1Z306041 生产安全事故的等级划分标准 一、事故等级划分的要素 ——按人身要素、经济要素和社会因素 事故级别 伤亡人数 直接经济损失 特别重大事故 30人以上死亡或者100人以上重伤 1 亿元以上 重大事故 10人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100人以下重伤 5000万元以上1亿元以下 较大事故 3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤 1000万元以上5000万元以下 一般事故 3人以下死亡，或者10人以下重伤 1000万元以下

1Z306042 施工生产安全事故应急救援预案的规定 一、施工生产安全事故应急救援预案的编制 1.分类——综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 2.应急预案的程序 （1）编制——施工单位（总包）——总、分包各自建立救援组织、人员，配备设备，定期演练 （2）评审——施工单位组织专家评审——主要负责人公布 （3）备案——按规定报安全监督管理部门（国务院或地方） （4）培训和演练——综合、专项（1次/年）； 现场处置方案（1次/半年）

1Z306043 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 一、施工生产安全事故报告的基本要求 现场人员 本单位负责人报告 安全生产监督部门报告 报告内容——5条 紧急情况允许现场直接上报 补报：30日内事故伤亡人数变化 二、发生施工生产安全事故后应采取的相应措施——见案例 （一）启动应急预案，组织应急抢救工作 （二）妥善保护现场 三、施工生产安全事故的调查 特别重大事故——国务院组织调查 其他事故——各级政府组织调查 60日内提出调查报告，特殊可申请延期但不得延长超过60日

1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程 安全责任制度 1Z306051 建设单位相关的安全责任 依法办理批准手续——4条 提供真实资料——保证资料的真实、准确、完整 不得违法要求或随意压缩合同工期 编制概算时应确定工程安全费用 不得要求购买租赁不符合安全要求的设备 申领施工许可证时应提供有关安全措施施工的资料 依法实施装修工程和拆除工程 七 项

1Z306052 勘察、设计单位的安全责任 一、勘察单位 ——法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察 勘察文件真实、准确 二、设计单位 （一）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 （二）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议 （三）对设计成果承担责任 一、监理单位的安全责任（三个主要责任） （一）审查安全技术措施和专项施工方案 ——是否符合强制性标准

（二）处理安全事故隐患—— 要求整改或停止施工（严重的）+报告建设单位 （三）承担监理责任 二、设备检测检验单位 检验检测并出具安全合格证明，对结果负责 发现特种设备隐患—— 报告使用单位+报告安全监督管理部门 不整改或停止施工的， 报有关主管部门 1Z306054 机械设备等单位的安全责任 一、提供单位 —— 按要求配备齐全有效

1Z306055 政府部门安全监督管理的相关规定 二、出租单位 —— 出租时，两证齐全+检测合格证明 不得出租使用的建筑起重机械： 属于国家明令淘汰或禁止使用的 超过安全技术标准或规定使用年限的 经检验达不到安全技术标准的 没有完整安全技术档案的 没有齐全有效的安全保护装置的 三、施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位——具备相应资质 签订安全协议书、专项施工方案、自检合格证明 监管部门——各级安全生产监督主管部门 审核施工许可证时，审查安全施工措施 措施——检查资料、现场检查、纠正违法行为、处理 有此三条中任一条： 应当予以报废并向原备案机关办理注销手续 1Z306055 政府部门安全监督管理的相关规定

对安全生产许可证的申请、管理，下列选项不正确的是（ ）。 对安全生产许可证的申请、管理，下列选项不正确的是（ ）。 A. 未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动  B．企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续3年有效 C．未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证 D．企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件 答案：C http://gc.100xuexi.com/

某施工单位编制了起重吊装工程的专项施工方案，( )是符合《建设工程安全生产管理条例》的。 A．应当组织专家论证 B．应当附具安全验算结果 C．应经专职安全生产管理人员和项目经理签字后实施 D．应经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施 E．应当由专职安全生产管理人员现场监督实施 答案：BDE http://gc.100xuexi.com/

对( )的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。 A．起重吊装工程 B．地下暗挖工程 C．高大模板工程 D．拆除、爆破工程 E．脚手架工程 http://gc.100xuexi.com/

《建设工程安全生产管理条例》规定，( )属于特种作业人员，必须持证上岗。 《建设工程安全生产管理条例》规定，( )属于特种作业人员，必须持证上岗。 A.垂直运输机械作业人员 B.起重信号工 C.安全生产管理员 D.安装拆卸工 E.爆破作业人员 答案：ABDE http://gc.100xuexi.com/

根据《安全生产法》的规定，当从业人员发现（ ）时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 A．重大安全隐患 B．职工违章操作 C．安全生产事故 D．直接危及人身安全的紧急情况 http://gc.100xuexi.com/

按照《安全生产法》规定，生产经营单位应当对（ ）进行安全生产教育和培训。 按照《安全生产法》规定，生产经营单位应当对（ ）进行安全生产教育和培训。 A．使用新设备的从业人员 B．危险作业 C．特种作业人员 D．所有从业人员 答案：D http://gc.100xuexi.com/

某建设工程项目合同工期为524天，建设单位和施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费的预付和支付计划约定不明，双方发生了争议，按照有关规定，建设单位预付的安全防护、文明施工措施费应当大于等于该费用总额的（ ） A.30% B.50% C.60% D.80% 答案：A http://gc.100xuexi.com/

1Z307000 建设工程质量法律制度 1Z307010 工程建设标准 1Z307011 工程建设标准的分类 一、工程建设国家标准 强制性标准——通用的、重要的 GB 推荐性标准——自愿采用 GB/T 二、工程建设行业标准 行业标准分类——强制性标准——行业专用的（P254） 推荐性标准——其他 不得与国家标准相抵触 http://gc.100xuexi.com/

1Z307012 工程建设强制性标准实施的规定 1Z307013 违法行为应承担的法律责任 三、工程建设地方标准 —— 省一级建设行政主管部门统一 经国务院建设管理部门确定可为强制 四、工程建设企业标准 —— 鼓励严格 工程建设各方主体严格执行 监督管理——建设行政主管部门，重点检查、抽查、专项检查 1Z307012 工程建设强制性标准实施的规定 1Z307013 违法行为应承担的法律责任

1Z307020 施工单位的质量责任和义务 1Z307021 对施工质量负责和总分包单位的质量责任 一、施工单位对施工质量负责 施工质量责任 施工单位（工程质量责任主体之一） 二、总分包单位的质量责任 分包单位接受总包单位管理 总包单位对工程质量负责，与分包单位对分包工程连带责任 谁有错，谁负责原则——总包承担后可向分包单位追偿 按工程设计图纸和施工技术标准施工 发现设计图纸有差错——及时向设计单位提出（无权擅自修改）

1Z307023 对建筑材料、设备进行检验检测的规定 一、建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的检验制度 对建筑材料、设备进行检验——未经检验或检验不合格，不得使用 二、施工检测的见证取样和送检制度 （一）见证取样和送检——见证和取样人员都签字 施工单位现场试验人员在建设单位或监理单位监督下现场取样，送检 必须见证取样、送检的（送检数量≥标准规定的30%） （1）用于承重结构的混凝土试块； （2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块； （3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件; （4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； （5）用于拌制棍凝土和砌筑砂浆的水泥； （6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； （7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料。

（二）工程质量检测单位的资质和检测规定 1.工程质量检测机构——法人、中介机构、要求资质（专项检测资质和见证取样检测资质） （1）建设单位书面委托，检测报告（两个签字+一个章） （2）约束规定 检测人员——不得受聘于2家检测机构 检测机构、人员——不得推荐设备材料 检测机构——不得与行政机关、所检测项目的设计、施工、监 理单位有隶属或利害关系 检测机构——不得转包检测业务

1Z307024 施工质量检验和返修的规定 1Z307025 建立健全职工教育培训制度 1Z307026 违法行为应承担的法律责任 一、施工质量检验制度 （一）工序检验 （二）隐蔽工程检验 在隐蔽前，施工单位做好检查检验和记录， 通知建设单位（有监理的是监理单位）、质量监督机构 覆盖后重新检查的规定 私自覆盖的处理 二、建设工程的返修 ——无条件返修（费用责任方承担） 1Z307025 建立健全职工教育培训制度 1Z307026 违法行为应承担的法律责任

1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务 1Z307031 建设单位的质量责任和义务 一、依法发包 二、依法提供原始资料——真实、准确、齐全 三、限制不合理的干预行为——低于成本竞标、压缩工期、违反强制性标准、降低质量等 四、送审施工图设计文件——未经审查或审查不合格的不得施工 五、依法实施监理 必须监理的范围—— 国家重点工程 大中型公用事业工程 成片开发住宅小区 外国资金

六、依法办理工程质量监督手续——申领许可证或开工报告之前 七、保证提供的材料的质量 ——对建设单位提供的材料，施工单位在使用前应当检验 八、依法进行装修工程——不得擅自改变主体和承重结构 1Z307032 勘察、设计单位的质量责任和义务 勘察、设计单位对勘察、设计的质量负责 注册建造师等对签字的设计文件负责 一、依法承揽勘察、设计业务——资质 二、勘察、设计必须执行强制性标准 三、勘察成果真实、准确 四、设计依据和设计深度 ——设计符合深度要求，注明合理使用年限

五、设计单位——依法规范设计单位对建筑材料等的选用 设计应当注明技术指标 不得指定生产厂、供应商（特殊要求除外） 六、设计单位——向施工单位技术交底（说明、解释设计图纸） 七、设计单位——应参加工程质量事故分析 一、依法承担监理业务——不转让监理业务 二、对有隶属关系或其他利害关系的回避 ——与本项目的施工承包单位、材料设备供应单位无隶属和利害关系 三、监理依据和监理责任 ——法律、法规及技术标准、设计文件、承包合同 责任：违约、违法 1Z307033 工程监理单位的质量责任和义务

四、监理的职责和权限——签字权、检查权 监理工程师不签字——不得使用材料设备 不得进行下一道工序的施工 总监理工程师不签字 ——不得支付工程款、不得组织竣工验收 五、监理形式——旁站、巡视、平行检验 1Z307034 政府部门工程质量监督管理的规定 一、工程质量监管机构 二、措施——检查文件资料、进入现场检查、责令改正问题 三、禁止滥用权力 ——任何部门不得要求施工单位、建设单位购买其制定材料设备 四、质量事故——有关单位24小时报告当地建设部门和有关部门 逐级上报不得超过2个小时

1Z307040 建设工程竣工验收制度 1Z307041 竣工验收的主体和法定条件 一、竣工验收主体——建设单位 二、竣工验收条件 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 有完整的技术档案和施工管理资料 工程使用的主要材料设备的进场实验报告 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件 有施工单位签署的工程保修书

1Z307042 施工单位应提交的档案材料 建设单位 城建档案馆 一、建设工程竣工规划验收 工程技术档案资料 工程质量保证 工程验收评定资料 竣工图 建设单位 城建档案馆 竣工验收 3个月内 一、建设工程竣工规划验收 未核实或核实不合格的 不得竣工验收 规划部门核 实规划条件 建设单位 申请竣工 规划验收 规划部门 出具 认可文件 或合格证 报送竣工 验收资料 合格 合格后6个月内

二、建设工程竣工消防验收 大型人员密集型场所、特殊工程——公安机关消防机构验收 其他工程——建设单位验收——公安机关消防机构备案+抽查 未验收或验收不合格的——工程不得使用 三、建设工程竣工环保验收 环保设施与主体工程同时验收——环保部门 项目试生产，3个月内，申请环保设施验收 四、建设工程节能验收 建设单位查验——是否符合民用建筑节能强制性标准 不符合不出具竣工验收合格报告

验收组织： 检验批和隐蔽工程 ——监理工程师组织，①+② 节能分项工程 ——监理工程师组织， ①+②+③ 节能分部工程 ——总监理工程师组织，①+②+③+④+⑤ ①质量检查员；②施工员； ③施工技术负责人；④项目经理；⑤节能设计人员

1Z307044 竣工结算、质量争议的规定 一、工程竣工结算 （一）结算的编制和审查 单位工程竣工结算——承包人编制、发包人（或总包+发包人）审查 单项工程竣工结算 建设项目竣工总结算 总包编制， 发包人或发包人委托造价咨询机构审查， 政府项目，同级财政审查，经发、承包人签字有效 （二）发包人的竣工结算审查期限 500万↓————接到结算报告20天内 500~2000万——接到结算报告30天内 2000~5000万——接到结算报告45天内 5000万↑————接到结算报告60天内

（三）工程竣工价款结算 发包人留质保金——5%,工程交付使用1年质保期到期后清算 （四）索赔和零星工程 发承包双方都可以按约索赔 零星工程需由发包人签证后施工，否则承包人自负 （五）未按规定时限办理 承包人位按时提交结算资料，催告无效后发包人有权审查，承包人自负后果 发包人限期内没有提出意见 = 认可结算报告 （六）工程价款结算争议处理 对计价标准或计价方法有约定按约定 无约定且无法协商一致，参照订约时政府指导价（建设部门发布的计价标准）结算 （七）工程价款结算管理 办清竣工结算方可交付使用，办理权属登记

二、竣工工程质量争议的处理 施工单位负责返修，费用和损失由责任方承担 （一）承包人过错——合理期限无偿修理 拒绝返修——支持发包人减少支付价款的要求 （二）发包人过错—— 发包人承担过错责任 提供的设计有缺陷 提供的材料设备不符合强制性标准 直接指定分包人分包专业工程 （三）未竣工验收而擅自使用 发包人以质量不符合约定主张权利的要求——不支持 若地基、主体结构质量不合格——承包人承担责任

1Z307045 竣工验收报告备案的规定 建设单位 建设主管部门和有关部门 （验收备案表一式两份） 工程质量监督机构在验收之日起5日提交质量监督报告 备案机关发现验收违法行为，有权责令停止使用，重新验收 合格之日起15日内备案 备案表；竣工验收报告；规划、消防、环保单位的认可文件；质量保修书；地下管线相关文件等档案资料

1Z307050 建设工程质量保修制度 1Z307051 质量保修书和最低保修期的规定 一、建设工程质量保修书 提交竣工验收报告时出具工程质量保修书 质保书内容——保修范围、保修期限、保修责任 使用不当、擅自改动、不当专修的质量问题，不保修 二、建设工程质量的最低保修期限 强制性保修——基础设施、地基、主体工程——合理使用年限 防水——5年 供冷热——2个采暖期、供冷期 管线、管道、设备安装、装修工程——2年 约定性保修———其他 保修期限——自竣工验收合格日计算

1Z307052 质量责任的损失赔偿 一、保修责任——过错原则 1.施工方过错——施工方保修并承担责任 2.其他方（设计、甲方采购、监理）过错 ——施工方维修，建设方承担责任但可追偿 3.施工用不当——施工方维修，使用单位负责 4.不可抗力——施工方维修，各方按正常分担经济责任 二、建设工程质量质保金—— 可协商约定缺陷责任期，从竣工验收日计算（因发包人原因无法竣工，从提交竣工验收报告90日起，技术缺陷责任期） 到期返还质保金，逾期支付利息并承担违约责任

跃兴公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的（ ）行为，属于违法行为，跃兴公司有权拒绝。 A、委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理 B、为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月 C、向工地派驻一名建设单位的代表 D、所有取样的试块、试件应送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测 答案：B http://gc.100xuexi.com/

某施工单位在某住宅项目施工中的（ ）行为违反了《建设工程质量管理条例》的规定。 某施工单位在某住宅项目施工中的（ ）行为违反了《建设工程质量管理条例》的规定。 A.为保证工期，对完工的隐蔽工程严格自检后立刻进行隐蔽、继续施工 B.在项目技术负责人和监理工程师的亲自监督下，对梁柱钢筋进行取样送检 C.认为结构设计过于保守，聘请某甲级设计院总工调整减少基础梁配筋 D.施工单位与商品混凝土的提供单位系长期合作关系，因此未进行检验直接使用 E.对应由发包人供应的设备进行检验 答案：ACD http://gc.100xuexi.com/

A.2008年3月15日 B.2008年3月21日 C.2008年3月31日 D.2011年3月21日 答案：B 某住宅工程于2006年3月15日完工，由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，3月21日验收完毕，结论为合格。3月31日当地建筑工程质量监督站为该工程办理了竣工验收备案手续。按照有关规定，该住宅的装修工程的最低保修期限截止日期是（ ）。 A.2008年3月15日 B.2008年3月21日 C.2008年3月31日 D.2011年3月21日 答案：B http://gc.100xuexi.com/

不属于竣工验收必备的条件是（ ）。 A．已结算工程款 B．有完整的技术档案和施工管理资料 C．有施工单位签署的工程保修书 不属于竣工验收必备的条件是（ ）。 A．已结算工程款 B．有完整的技术档案和施工管理资料 C．有施工单位签署的工程保修书 D．已完成建设工程设计和合同约定的各项内容 答案：A http://gc.100xuexi.com/

某施工单位的（ ）行为没有违反《建设工程质量管理条例》的规定。 A. 发现施工文件有不符合强制性标准质量要求的地方，仍然照图施工 B 某施工单位的（ ）行为没有违反《建设工程质量管理条例》的规定。 A. 发现施工文件有不符合强制性标准质量要求的地方，仍然照图施工 B. 基础工程施工时没有及时现场取样混凝土试块，而用首层楼板浇筑时同设计标号的混凝土试块代替 C. 没有对装修用石灰砂浆进行见证取样、送检 D. 现场的材料、设备检验记录不全，没有签字 E. 设计要求混凝土等级为C30，浇筑后的混凝土强度达到C40 答案：CE http://gc.100xuexi.com/

D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费 某工程竣工验收合格后第10年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( ) A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费 答案：B http://gc.100xuexi.com/

1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度 1Z308010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 1Z308011 建设工程纠纷的主要种类 一、民事纠纷 —— 平等主体之间，财产或人身关系 二、行政纠纷 —— 行政机关与法人、公民和其他组织间 民事纠纷解决途径——和解、调解、诉讼、仲裁 一、和解——自愿互谅，和解协议不具有强制执行力 二、调解——第三方斡旋，5种方式 http://gc.100xuexi.com/

三、仲裁——重力第三方裁决，协议仲裁 自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、执行强制性和广泛性 四、诉讼——司法手段 公权性、程序性、强制性 一、行政复议——法定的行政复议机关，行政救济 二、行政诉讼——法院，依法裁判 1Z308013 行政纠纷的法律解决途径

1Z308020 民事诉讼制度 1Z308021 民事诉讼的法院管辖 一、级别管辖 四级：基层、中级、高级、最高——均可受理一审 按案件的性质、影响和诉讼标的金额确定级别管辖，各地不同 （二）地域管辖 1.一般地域管辖——原告就被告 公民：被告住所地、经常居住地（连续居住满1年） 法人：被告住所地（主要办事机构地或主营业地） 2.特殊地域管辖——10种 合同纠纷——被告住所地或合同履行地（二选一） 合同履行地（建设施工合同——施工行为地）

3. 专属管辖——3种，建设施工合同不适用 不动产纠纷——不动产所在地 4 3.专属管辖——3种，建设施工合同不适用 不动产纠纷——不动产所在地 4.协议管辖——合同纠纷或其他财产纠纷 双方可协商——被告地、履行地、订立地、标的地、 原告地 （三）移送管辖和指定管辖 （四）管辖权转移 （五）管辖权异议—— 管辖权异议应在提交答辩状期间提出 1Z308022 民事诉讼当事人和代理人的规定 一、当事人——原告、被告、共同诉讼人、第三人 二、诉讼代理人——律师、当事人近亲或工作人员等 委托代理——授权委托书（委托人签字或盖章） 写明委托事项和权限  

1Z308023 民事诉讼证据的种类、应用 一、民事诉讼证据 （一）种类——8种 1.书证——文字、符号 2.物证—— 3.视听资料——录音、录像，有疑点，不能单独认定事实 4.证人证言——有义务作证，特殊情况可以提供数码或视听资料 5.当事人陈述——结合其他证据，若仅此，其主张不予支持 6.鉴定意见——鉴定人具备相应资格 （法院委托或当事人申请鉴定——可协商，协商不成法院指定） 7.勘验笔录——法院指派勘验人员做 8.电子数据——电邮、网络访问记录、电子数据等 原件或原物，确有困难可 交复制品、照片、副本等

（二）保全——在证据难以取得或可能灭失的情况下 当事人申请证据保全——法院或仲裁机构可以责令申请人提供担保 或 法院依职权保全证据 证据保全由法院执行，申请人当在保全措施后30日提起诉讼或仲裁 （三）证据的应用 1.举证时限——当事人应在举证期限内提交证据，否则=放弃权利 举证时限由法律规定或法院、仲裁机构指定，一审普通≥30日 2.证据交换 3.质证 4.认证 不能或不能单独作为认定案件事实的证据 ——不能3条，不能单独5条

1Z308024 民事诉讼时效的规定 （4）数个证据对同一事实的证明力 证明力原则： 诉讼时效——胜诉权丧失，实体权没有丧失 3种情况不适用 ①国家机关、社团的公文书证≥一般书证 ②物证、档案、鉴定结论、勘验笔录、公证或登记的文书≥其他书证、视听资料、证人证言 ③亲属或密切关系人对当事人有利的证人证言≤其他证人证言 1Z308024 民事诉讼时效的规定 诉讼时效——胜诉权丧失，实体权没有丧失 3种情况不适用 种类： 1.普通——2年 2.短期——1年 3.特殊——按法律规定 身体伤害 延付拒付租金 出售质量不合格未声明 寄存货物丢失毁损

1Z308025 民事诉讼的审判程序 诉讼时效期间的起算 从知道或应当知道权利被侵害时起算，相关规定P324 最长保护期限20年，从被侵害之日起计算 诉讼时效中止和中断 1. 中止——同时满足两个条件，中止原因消除后继续计算 原因（因法定事由）——不可抗力或其他障碍 时限（最后6个月内） 2. 中断——时效期内，因诉讼、要求、同意而中断 中断后，重新计算时效 新的时效内可依法再次中断 1Z308025 民事诉讼的审判程序

1Z308025 民事诉讼的审判程序 一、一审——普通程序（立案6个月内审结）、 简易程序 1.起诉——以书面为原则，符合四个条件 2.受理——7日内立案或裁定不予受理 审理前的准备工作（起诉状副本、答辩状） 送达诉讼文件的方式——直接、留置、委托和邮寄、转交、 简易（判决、裁定、调解书不可）、公告 3.开庭审理——公开，特殊的不公开 法庭调查 法庭辩论 法庭笔录 法庭宣判 调查的顺序（当事人、证人、书证物证视听资料和电子数据、鉴定意见、勘验笔录） 辩论的顺序（原告、被告、第三人、互辩）

二、二审——上诉，二审为终审 1. 上诉期间 ——判决书（裁定书）送达之日起15日（10日）内，向上一级法院 2 二、二审——上诉，二审为终审 1.上诉期间 ——判决书（裁定书）送达之日起15日（10日）内，向上一级法院 2.上诉案件的处理 （1）驳回上诉，维持原判决 （2）依法改判 （3）撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判 （4）裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审 注：发回重审仍按一审程序 三、审判监督程序——3种 1.人民法院提起再审 2.当事人申请再审——不停止判决执行，不一定能启动监督程序 3.人民检察院抗诉

1Z308026 民事诉讼的执行程序 民事诉讼执行程序——以国家强制力为后盾 执行的根据——7条（主要是前3条） 执行管辖 1.民事判决、裁定及刑事判决、裁定中的财产部分——第一审法院或同级的被执行财产所在地法院 2.其他法律文书——被执行人所在地或被执行财产所在地人民法院 执行程序 申请执行期间——2年 （从履行期最后1天，若无履行期，从法律文书生效日计算） 申请收到后6个月未执行，申请执行人可向上一级法院申请

1Z308030 仲裁制度 1Z308031 仲裁协议的规定 执行中的其他问题 可委托执行 当事人、利害人、案外人可提出异议 执行中可以和解（不履行和解协议，恢复原生效法律文书执行） 执行中止（暂停）和执行终结（不执行了） 1Z308030 仲裁制度 三项——协议仲裁、排除法院管辖、一裁终局 1Z308031 仲裁协议的规定 一、仲裁协议的形式 ——口头无效 合同中或独立仲裁协议书以及其他书面形式

1Z308032 仲裁的申请和受理 二、内容——三条同时具备缺一不可 1.请求仲裁的意思表示 2.仲裁事项 3.选定仲裁委员会 三、效力——对当事人、法院、仲裁机构 仲裁协议独立——合同变更、解终止或无效、被撤销，均不影响 对协议效力异议，应在首次仲裁庭开庭前提出 由仲裁委员会决定或法院裁定（中级法院） 1Z308032 仲裁的申请和受理 申请仲理条件——3条 仲裁委员会收到申请书后5日内决定是否受理 仲裁中申请财产保全和证据保全 有管辖权的法院 当事人不能就仲裁机构选择达成一致则协议无效

1Z308033 仲裁的开庭和裁决 一、仲裁庭的组成： 简易程序——独任仲裁庭（1） 普通程序——合议仲裁庭（3） 二、开庭和审理 ——不公开，开庭审理或书面审理 三、仲裁和解和调解 仲裁调解书与裁决书同等效力，调解书双方签收生效 四、仲裁裁决——裁决书作出之日生效

1Z308034 仲裁裁决的执行 1Z308035 涉外仲裁的特别规定 一、仲裁裁决的强制执行力 一方不履行，另一方可相相关的中级人民法院申请强制执行 申请强制执行期间——二年 二、仲裁裁决的不予执行和撤销 收到裁决书之日起6个月内相仲裁委员会所在地中级人民法院提出申请 裁决被撤销后，可以重新达成仲裁协议，也可向法院起诉 一方或双方当事人涉外、标的涉外、法律事实发生在国外 1Z308035 涉外仲裁的特别规定

1Z308040 调解、和解制度与争议评审 1Z208041 调解的规定 一、人民调解——人民调解委员会（群众性自治组织） 调解协议书对双方有约束力，当事人申请司法确认后，有强制约束力 二、行政调解——不具有强制约束力 三、仲裁调解——与裁决书同等效力，双方签收生效，强制约束力 四、法院调解——双方签收生效，强制约束力 五、专业机构调解—— 对双方有约束力 一、和解的类型 自愿协商，书面或口头协议，各个阶段均可和解

二、和解的效力 和解协议不具有强制约束力，不可申请强制执行，但可以提起诉讼，也可根据约定申请仲裁 建设工程合同双方当事人可以在提交仲裁或诉讼前申请评审 开工后28日内或争议发生后，双方协商成立评审组 接受评审意见——按合同补充文件 不接受——收到评审意见后14天内将仲裁或起诉意向通知另一方当事人 评审意见不具有强制执行力

1Z308050 行政复议和行政诉讼制度 1Z308051 行政许可和行政强制的种类及法定程序 一、行政许可及其种类、法定程序 行政机关依申请而作出 法律、行政法规、地方性法规可设定行政许可，省级地方规章可设定临时性的行政许可（1年） 行政机关在受理申请后的期限内作出决定，颁发送达许可证 二、行政强制及其种类、法定程序 行政强制措施——行政机关，管理过程中，暂时性措施 行政强制执行——行政机关或法院，强制履行

（一）种类 行政强制措施—— 限制人生自由、查封、扣押、冻结等 行政强制执行—— 加处罚款或滞纳金、划拨、拍卖、排除妨碍、恢复原状、代履行等 （二）行政强制设定 法律设定 行政法规、地方性法规设定 （不能设定限制人生自由、冻结存款和汇款） （三）行政强制法定程序 行政强制措施 ——行政机关，不得委托，人员具备资格，依照法定程序

行政强制执行—— ①具有行政强制执行权的行政机关执行 经催告不履行，可强制执行 ②没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行 行政机关在期限届满3个月内申请法院 1Z308052 行政复议范围和行政诉讼的受案范围 一、复议范围： 行政复议时上级行政机关对下级行政机关的监督，防止和纠正违法或不当的具体行政行为，范围——对工程领域7项 行政处罚、行政强制措施、证书的处理、侵犯自主经营、违法集资摊派、未依法办理证书、侵犯合法权益 不能提起行政复议——行政处分、行政调解

二、行政诉讼受案范围 行政诉讼是法院审查具体行政行为的合法性 受案范围——8条，对照行政复议 不受理—— 国防外交行为 普遍约束力的决定 行政机关人员的奖惩任免 1Z308053 行政复议的申请、受理和决定的有关规定 申请复议的时限——知道该具体行政行为之日起60日内 向本级人民政府或上级行政主管部门 行政机关收到申请后5日内进行审查，60日内作出决定

1Z308054 行政诉讼的法院管辖、起诉和受理 1Z308055 行政诉讼的审理、判决和执行 管辖： 一般由基层法院管辖，特殊由中级 一般地域管辖，不动产的诉讼由不动产所在地法院管辖 起诉 知道该具体行政行为之日起3个月内（直接诉讼） 收到复议决定书之日起15日内（先复议后诉讼） 1Z308055 行政诉讼的审理、判决和执行

1Z308056 行使行政职权时的侵权赔偿 当事人提取请求 行政机关处理赔偿请求 侵犯人身权 财产权 当事人提取请求 行政机关处理赔偿请求 国家不承担赔偿的情况 —— 与行使职权无关的个人行为、当事人自我行为导致的损害 可提起诉讼 当事人不服

甲乙两公司因合同纠纷向某仲裁委员会申请仲裁，裁决做出后，甲方不服，则下列表述正确的是（ ） A．甲公司可以就同一纠纷再申请仲裁 B．甲公司可以就该纠纷向人民法院起诉 C．甲公司可以就该纠纷向人民法院上诉 D．仲裁裁决生效，甲方必须执行 答案：D http://gc.100xuexi.com/

甲公司因与乙公司的工程纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的( ）属于证据 A．工程合同 B．监理工程师证言 C．法庭记录 D．工程部分梁裂缝的照片 E．法律、行政法规和工程验收规范 答案：ABD http://gc.100xuexi.com/

施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（ ）法院起诉。 A. 甲机构所在地 B. 甲主要营业地 C 施工企业甲公司和建设单位乙公司就施工合同纠纷发生后，甲准备起诉乙，甲可以向（ ）法院起诉。 A.甲机构所在地 B.甲主要营业地 C.施工合同订立地 D.工程所在地 E.乙机构所在地 答案：DE http://gc.100xuexi.com/

A．2006年3月15日 B．2006年3月25日 C．2006年4月10日 D．2006年9月10日 答案：B 甲公司于2006年3月10日收到了一审法院关于某工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在（ ）前提起上诉。 A．2006年3月15日 B．2006年3月25日 C．2006年4月10日 D．2006年9月10日 答案：B http://gc.100xuexi.com/

关于民事诉讼，下列表述正确的是（ ）。 A．原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织 B．被告不提出答辩将败诉 C．被告不到庭案件将无法审理 D．人民法院在判决前可以进行调解 http://gc.100xuexi.com/

A. 2002年5月9日 B.2003年5月9日 C. 2003年6月9日 D.2004年9月9日 答案：B 某工程建设施工合同约定，建设单位应于2001年5月10日前支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。2002年9月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（ ）。 A. 2002年5月9日 B.2003年5月9日 C. 2003年6月9日 D.2004年9月9日 答案：B http://gc.100xuexi.com/

A.2004年10月31日 B.2004年11月30日 C.2005年5月20日 D.2005年5月31日 答案：D 某工程发包人于2002年11月1日收到承包商提交的竣工决算资料，并于2002年12月1日认可，但迟迟不给付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人于2003年5月21日书面通知对方可在2003年6月1日前付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是（ ）。 A.2004年10月31日 B.2004年11月30日 C.2005年5月20日 D.2005年5月31日 答案：D http://gc.100xuexi.com/

某建筑设计院因设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，造成了质量事故，被XX市建设行政主管部门罚款并降低资质等级，设计院对此不服，设计院可以在知道该处罚决定之日起（ ）。 A. 60日内向XX市建设行政主管部门申请行政复议 B. 60日内向XX市人民政府申请行政复议 C. 60日内向仲裁机构申请仲裁 D. 3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼 E. 6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼 答案：BD http://gc.100xuexi.com/

预祝大家顺利通过考试 http://gc.100xuexi.com/